Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Alım Satım) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilini sunmuş olduğu dava dilekçesinden özetle; Müvekkilinin silah sanayinde çalışan bir şirket olduğunu, önceleri bir atölyede kapasitesinin altında yaptığı üretim son 2 yılda çok büyümüş ve atölye genişleyerek fabrika ölçeklerine ulaştığını, üretim tesisleri de arttığını, silah sanayiinde sektörel bazda 2021 yılı son çeyreğinden itibaren özellikle dış piyasadan yoğun talepler gelmeye başladığını ve sektör kapasitesinin sınırlarını zorlayacak tarzda üretim yapmaya, taleplere yetişmeye çalıştığını, müvekkili şirketin de bu yoğun taleplerden önemli bir pay aldığını ve çok ciddi oranlarda üretim ve satış yapmaya başladığını, aynı dönemde döviz kurundaki normal beklentilerle izah edilemeyecek tarzda artışlar sebebiyle hammadde, ara mallar ve üretim tesisleri için...
T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. KONYA TÜRK MİLLETİ ADINA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : KARAR NO :
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - ... ... VEKİLLERİ : DAVALI : ... - ... ... DAVA : Menfi Tespit (Alım Satım) DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : KARAR YAZMA TARİHİ : Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Alım Satım) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilini sunmuş olduğu dava dilekçesinden özetle; Müvekkilinin silah sanayinde çalışan bir şirket olduğunu, önceleri bir atölyede kapasitesinin altında yaptığı üretim son 2 yılda çok büyümüş ve atölye genişleyerek fabrika ölçeklerine ulaştığını, üretim tesisleri de arttığını, silah sanayiinde sektörel bazda 2021 yılı son çeyreğinden itibaren özellikle dış piyasadan yoğun talepler gelmeye başladığını ve sektör kapasitesinin sınırlarını zorlayacak tarzda üretim yapmaya, taleplere yetişmeye çalıştığını, müvekkili şirketin de bu yoğun taleplerden önemli bir pay aldığını ve çok ciddi oranlarda üretim ve satış yapmaya başladığını, aynı dönemde döviz kurundaki normal beklentilerle izah edilemeyecek tarzda artışlar sebebiyle hammadde, ara mallar ve üretim tesisleri için zorunlu olan yedek parça ve araçların fiyatlarında çok büyük yükselişler yaşandığını, üstelik dünya çapındaki arz eksikliği sebebiyle taleplere yetecek miktarda hammadde, ara mallar ve üretim araçlarına ulaşmak da imkansız hale geldiğini, bu sebeple de siparişler çok önceden verilip alım için sıraya girme ve en az 8-9 aylık bekleme sürelerine katlanmak mecburiyeti doğduğunu, müvekkilininözellikle hammadde ve üretim malzemeleri/araçları için davalıya değişik zamanlarda çoğunlukla düşük bedelli siparişler verdiğini ve çalışma sistemine göre değişik zamanlarda ödemeler yaptığını, ancak davalı şirketin özellikle hammadde, imalat çeliği için de aynı sistemle çalışabileceğini bildirmesi sonrasında da müvekkilinin davalıya imalat çeliği siparişi de verdiğini, bu oldukça yüksek bedelli bir sipariş olduğu için davalıyla anlaşılan tarzda, yani mal teslim sonrası ödeme şeklinde bu sipariş verildiğini ve fatura alındığını, bu kapsamda müvekkiline imalat çeliği için davalı tarafından bir fatura kesildiğini, davalının tanzim ettiği 26.04.2022 tarihli ... numaralı 672.458,40 TL bedelli fatura müvekkilinin kayıtlarına girdiğini, Aralık 2022 sonu olarak belirtilen teslim tarihi beklenmeye başlandığını, bu fatura kapsamında avans niteliğinde müvekkil 50.000,00 TL bedelli 30.12.2022 vade tarihli kambiyo senedi verdiğini, davalı şirketle imalat için gerekli olan bir kısım imalat araçları almak için de anlaşıldığını ve çoğunlukla küçük bedelli ve ani ihtiyaçlı alımlar yapıldığını, faturalar alındığını, çoğunlukla anlaşılan sistem dahilinde ödemeler değişik vasıtalarla nakit, eft ya da kambiyo senedi şeklinde yapıldığını, ancak davalıyla ilk anlaşma yapılıp ticari ilişki kurulduğunda oldukça yüksek bedelli bir sipariş (muhtelif makine kılavuz, elmas uç, parmak freze, şerit ...