DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235)) DAVA TARİHİ : 01/11/2017 KARAR TARİHİ : 31/10/2024 GR.KR.YZM.TARİHİ : 08/11/2024 Mahkememizde görülmekte olan Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; Davalı ... İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin 18.09.2009 tarihinde ...... işinin ihalesini aldığını, yer tesliminden itibaren sözleşme ve eklerine uygun olarak 18.02.2013 tarihine kadar, süre uzatımlı iş bitimi olarak 04.06.2013 tarihine kadar işin kabule hazır hale getirmesi gerektiğini, bahse konu işin 16.07.201319.07.2013 tarihleri arasında geçici kabulün yapılmış olduğunu, kabul heyeti tarafından yüklenici firmaya geçici kabul...
T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2024/502 Esas - 2024/649 TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2024/502 Esas KARAR NO : 2024/649
BAŞKAN : ...... ÜYE : ...... ÜYE : ...... KATİP :......
DAVACI :...... ...... VEKİLİ : Av .......
DAVALI :...... İFLAS İDARE MEMURLARI : 1- ...... 2- ...... 3- ...... VEKİLİ : Av.. .....
DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235)) DAVA TARİHİ : 01/11/2017 KARAR TARİHİ : 31/10/2024 GR.KR.YZM.TARİHİ : 08/11/2024
Mahkememizde görülmekte olan Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; Davalı ... İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin 18.09.2009 tarihinde ...... işinin ihalesini aldığını, yer tesliminden itibaren sözleşme ve eklerine uygun olarak 18.02.2013 tarihine kadar, süre uzatımlı iş bitimi olarak 04.06.2013 tarihine kadar işin kabule hazır hale getirmesi gerektiğini, bahse konu işin 16.07.201319.07.2013 tarihleri arasında geçici kabulün yapılmış olduğunu, kabul heyeti tarafından yüklenici firmaya geçici kabul eksikliklerini tamamlaması için 15.01.2014 tarihine kadar süre verildiğini, yüklenici firmanın acz içinde olması nedeniyle, işin namı hesaptan başka firmaya tamamlanmasına karar verildiğini, 16.12.2013 tarihinde ihalesi yapılan, 23.12.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanan 6.600.000,00TL+Kdv bedelle ... İnş.Taah. Dış.Tic.Ltd.Şti. uhdesinde kalan ...... İnşaatı tamamlama işinin 23.12.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığını, sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 21.06.2014 olarak belirlendiğini, ... İnş.Taah. Dış.Tic.Ltd.Şti. ile idare arasında imzalanan 23.12.2013 tarihli sözleşmeye göre işin 21.06.2014 tarihi itibari ile bitirilmesi gerekirken 08.05.2014 tarih ...... nolu hak edişe göre fiziki gerçekleşmenin %73,55de kaldığını, ...... İnşaatı Götürü Bedel Tamamlama işinin sözleşmenin 25. maddesi gereğince Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi: maddesine göre Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın her hakkedişten kesilen %10 ( madde 11.4) teminatı gelir kaydedilir sözleşme feshedilerek hesabı hükümlere göre tasfiye edilir hükmü gereğince başkanlık makam oluru ile sözleşmenin fesih edildiğini, söz konusu durumla ilgili olarak, Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 49 ile 4735 sayılı yasanın 17. ve 20. maddesi gereğince; "Madde 17- Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgülüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır; b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek y...