DAVA : Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 22/09/2022 Birleşen Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... E. 2024/887 K. Sayılı Dosyasında; DAVACI : ... - ... [ VEKİLLERİ : Av. ... - [ Av. ... - [ Av. ... - [ DAVALI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - [ DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 25/09/2023 KARAR TARİHİ : 14/07/2025 KARAR YAZIM TARİHİ : 16/07/2025 Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Asıl dava dosyasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının müvekkili aleyhine Kayseri Genel İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyası ile takip başlattığını, davacının tebligattan haberdar olmaması sebebiyle takibin kesinleştiğini, davalının...
T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : KARAR NO :
BAŞKAN : ... ... ÜYE : ... ... ÜYE : ... ... KATİP : ... ...
Asıl Dava Dosyasında; DAVACI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - [ DAVALI : ... - ... [ EKİLLERİ : Av. ... - [ Av. ... - [ Av. ... - [ DAVA : Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 22/09/2022
Birleşen Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... E. 2024/887 K. Sayılı Dosyasında; DAVACI : ... - ... [ VEKİLLERİ : Av. ... - [ Av. ... - [ Av. ... - [ DAVALI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - [ DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 25/09/2023 KARAR TARİHİ : 14/07/2025 KARAR YAZIM TARİHİ : 16/07/2025
Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Asıl dava dosyasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının müvekkili aleyhine Kayseri Genel İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyası ile takip başlattığını, davacının tebligattan haberdar olmaması sebebiyle takibin kesinleştiğini, davalının takip dayanağı olarak 30.10.2020 tarihli taşeron alt sözleşmesine dayalı cezai şart bedelini gösterdiğini, davalının takip talebinde belirttiği talep dışında başka bir belgeye dayanamayacağını, davacının davalıya herhangi bir cezai şart borcu olmadığını, aksini davalının ispatlaması gerektiğini, taraflar arasında yapılan taşeronluk sözleşmesi gereğince davalının usulüne uygun yer teslimi yapmamasına rağmen davacının üzerine düşen edimleri yerine getirdiğini ve süresinde ifa etmesi gereken kısımları eksiksiz ve ayıpsız olarak teslim ettiğini, dosyaya sunulan Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin ... D. İş sayılı dosyası ile yapılan tespitte davacının işlerini ayıpsız ve eksiksiz yaptığının görüleceğini, bu nedenlerle takip konusu cezai şart yönünden davacının herhangi bir borcunun olmadığını, takibin kötü niyetli olduğunu belirterek davacının Kayseri Genel İcra Müdürlüğünün ... E sayılı dosyasından borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Birleşen Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davalı şirket ... Eğitim Etüd Danışmanlık Turizm İnşaat Tahhüt Ve Ticaret Ltd. Şti. arasında 30/10/2020 tarihinde Taşeron (Alt İşveren) Sözleşmesinin imzalandığını, aynı günde işin yapılacağı yeri davalı şirkete teslim ettiğini, bu sözleşmeye göre taşeron firmanın müvekkili şirkete karşı, Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, 3188 Ada 3 Parselde kayıtlı Mimarsinan Mah. Tarsus Sok. No.:... adresindeki konut inşaatının boya, sıva, alçıpan, fayans, şap vb. işlemleri ile sözleşmede detaylandırılan işlerin eksiksiz yapılarak 30/06/2021 tarihinde eksiksiz şekilde teslimi hususunda anlaşıldığını ancak sözleşmeye dayalı yükümlülüklerin davalı f...