T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2025/55 Esas - 2025/626 T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA ESAS NO : 2025/55 Esas KARAR NO : 2025/626 HAKİM : KATİP : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 10/01/2025 KARAR TARİHİ: 03/06/2025 K.YAZIM TARİHİ : 30/06/2025 Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili; müvekkili şirketin, ... Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı ('İdare') ile 06.03.2023 tarihli ..da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi İhale Sözleşmesi ('Proje') imzaladığını ve anılan Proje kapsamında yüklenici sıfatını üstlendiğini, anılan İhale Projesi gereği yüklenici konumundaki müvekkili şirketin İdare'ye teslim...
T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2025/55 Esas - 2025/626
T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA
ESAS NO : 2025/55 Esas KARAR NO : 2025/626
HAKİM : KATİP :
DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ :
DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 10/01/2025 KARAR TARİHİ: 03/06/2025 K.YAZIM TARİHİ : 30/06/2025
Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili; müvekkili şirketin, ... Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı ('İdare') ile 06.03.2023 tarihli ..da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi İhale Sözleşmesi ('Proje') imzaladığını ve anılan Proje kapsamında yüklenici sıfatını üstlendiğini, anılan İhale Projesi gereği yüklenici konumundaki müvekkili şirketin İdare'ye teslim edeceği edeceği 3.1 ... Seti, 3.2 ... Fırını, 3.3 ... Sallama Seti, 3.5 ... Karıştırıcı, 3 3.6 ... (Laboratuvar Boyutu), 3.7 ... (Laboratuvar Boyutu), 3.8 ... Uygulama Kabini, 3.13 ... Değirmen Seti, 3.15 ... Pres, 3.16 ..., 3.17 ..., 3.18 ... (Depolama) Tankı ürünleri-cihazları bakımından müvekkili şirketin davalı taraf ile 25.03.2024 tarihli Proforma Fatura ve eklerinde yer alan deklerasyonlar, şatnameler dahilinde anlaşma sağladığını, ancak anılan Proforma Fatura ekinde yer alan deklerasyonlar ve şartnameler dahilinde belirtilen ürünler ve belgeler kararlaştırılan teslim tarihi aşılmış olmasına rağmen halihazırda dahi müvekkili şirkete tam ve eksiksiz olarak teslim edilmediğini, anılan ürünlerin CE belgeleri ile kapasite raporlarının da müvekkili şirkete teslim edilmesi gerektiği proforma ekinde yer alan şartnamede açıkça belirtilmiş olmasına rağmen anılan belge ve raporlar da müvekkili şirkete teslim edilmediğini, davalı tarafın, uhdesinde bulunan yükümlülükleri müvekkili şirketin bu yöndeki tüm iyi niyeti ve karşılıklı görüşmelerine rağmen çeşitli bahanelerle sürüncemede bırakmış, süresinde ve gereği gibi ifa etmediğini, davalı tarafın işbu bildirimlere karşılık olarak müvekkili şirketi oyalamaya devam ettiğini, bunun üzerine davalı tarafa 31.07.2024 tarihinde ... Noterliği .. yevmiye no'lu ihtarname keşide edildiğini ve Proforma ve ekleri dahilinde belirtilen ürünleri-cihazları ve bu ürünlere-cihazlara ait CE belgeleri ile kapasite raporlarını teslim etmeleri adına makul bir süre olan 13 günlük süre tanındığını, ancak davalı tarafın ihtarname dahilinde belirtilen sürede de ürünleri-cihazları ve bu ürünlere-cihazlara ait CE belgeleri ile kapasite raporlarını müvekkili şirkete teslim etmediğini, oysa belirtilen Proforma'dan da görüleceği üzere, müvekkili şirket üzerine düşen ön avans ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğunu beyan ederek, fazlaya ilişkin her türlü dava, itiraz, talep, faiz ve sair hakları saklı kalmak üzere; davanın kabulüne, 25.03.2024 tarihli Proforma Fatura ve eklerine uygun şekilde teslim edilmesi gerekli ürünlerin/cihazların ve yine karşı...