Mahkememizde görülmekte bulunan tapu iptali ve tescil, tazminat, alacak, meni müdahale davalarının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Mahkememizin .../... (yeni esas .../...) esas sayılı dosyası üzerinden davacı şirket tarafından davalı ... ... aleyhine açılan davada, davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; davalı arsa sahibi adına kayıtlı ... Mahallesi ... ada ... parsel, ... ada ... sayılı parsel üzerinde inşaat yapımı hususunda taraflar arasında noterlikte kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlendiğini, bu davanın konusunu ... sayılı taşınmazla ilgili sözleşmenin oluşturduğunu, sözleşme koşullarına uyulması ve davacı yüklenicinin hak ettiği tapularının verilmesi hususunda davalıya ihtar gönderildiğini, inşaatın gecikmesinde davalı arsa sahibinin kusurlu olduğunu, davalının davacının hak ettiği tapuları vermemek suretiyle davacının yapacağı...
T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2019/367 Esas KARAR NO : 2019/728
ASIL DAVA (ESKİ ESAS .../...) DAVA : Tapu İptali Ve Tescil ve Tazminat DAVA TARİHİ : 13/03/2007
BİRLEŞEN ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN .../... ESAS
DAVA : Eksik İş Bedeli ile Cezai Şart DAVA TARİHİ : 13/08/2007
BİRLEŞEN ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN .../... ESAS
DAVA : Cezai Şart Alacağı DAVA TARİHİ : 24/03/2008
BİRLEŞEN ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN .../... ESAS
DAVA : Müdahalenin Men'i DAVA TARİHİ : 13/06/2008
BİRLEŞEN ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN .../... ESAS
DAVA : Cezai Şart Alacağı DAVA TARİHİ : 27/05/2014 KARAR TARİHİ : 08/11/2019
Mahkememizde görülmekte bulunan tapu iptali ve tescil, tazminat, alacak, meni müdahale davalarının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Mahkememizin .../... (yeni esas .../...) esas sayılı dosyası üzerinden davacı şirket tarafından davalı ... ... aleyhine açılan davada, davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; davalı arsa sahibi adına kayıtlı ... Mahallesi ... ada ... parsel, ... ada ... sayılı parsel üzerinde inşaat yapımı hususunda taraflar arasında noterlikte kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlendiğini, bu davanın konusunu ... sayılı taşınmazla ilgili sözleşmenin oluşturduğunu, sözleşme koşullarına uyulması ve davacı yüklenicinin hak ettiği tapularının verilmesi hususunda davalıya ihtar gönderildiğini, inşaatın gecikmesinde davalı arsa sahibinin kusurlu olduğunu, davalının davacının hak ettiği tapuları vermemek suretiyle davacının yapacağı satışları engellediğini ve zor durumda bıraktığını, davalının yapı denetim firması ile ... Belediyesi Başkanlığına ihtar göndererek genel iskanın verilmemesini talep ettiğini, inşaat tamamlanıp iskan için belediyeye müracaat ettiklerinde davalının ihtarı nedeniyle belediyenin iskan işini sürüncemede bıraktığını, Asliye ... Hukuk Mahkemesinin .../... D.iş esas karar sayılı dosyasında mevcut durumun tespit edildiğini belirterek davalı arsa sahibi adına kayıtlı ... ve ... nolu bağımsız bölümlerin davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına kayıt ve tesciline, ...-TL cezai şart ve tazminat alacağının faizi ile tahsiline, binanın teslime hazır olduğunun tespiti ile uyuşmazlığın giderilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği, bilahare mahkememize verdiği ... tarihli dilekçesi ile ...-TL cezai şart ve tazminat davasının geri aldığını belirttiği, ... tarihli ıslah dilekçesi ile ... ve ... nolu bağımsız bölümler yönünden tapu iptali ve tescil davası yerinde görülmediği takdirde satış bedelinden kalan bakiye ...-TL nin yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır. Davalı vekilinin mahkememize verdiği ... havale tarihli cevap, beyan ve delillerini bildirir dilekçesinde özetle; davacı tarafın açtığı tapu iptali ve tescil davası yönünden; davacının hak ettiği tapuların davacının bildirdiği kişiler üzerine devrinin yapıldığını, davacının müvekkili üzerinde iki bağımsız bölüm tapusunun kald...