T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2018/407 Esas - 2025/50 T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA ESAS NO : 2018/407 Esas KARAR NO : 2025/50 HAKİM : KATİP : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 12/06/2018 KARAR TARİHİ: 14/01/2025 K.YAZIM TARİHİ: 03/03/2025 Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili; müvekkili ile davalı ... İnşaat arasında ... Bakanlığı ... Binasının (...) cephe kaplama işlerinin yapımı konulu 06.10.2015 tarihli taşeron sözleşmesinin imzalandığını, sözleşmenin 2.maddesinde düzenlenen sözleşme konusu hükmüne göre; Granit Seramik İşçilik+ Mekanik Malzeme 60*120, Taş Yünü+Nem Bariyeri+Dübel, İskele, Kompozit Alt Karkası, Kompozit Malzemesi,Traverten Mekanik Montapişçilik, İş...
T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2018/407 Esas - 2025/50 T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA
ESAS NO : 2018/407 Esas KARAR NO : 2025/50
HAKİM : KATİP :
DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ :
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 12/06/2018 KARAR TARİHİ: 14/01/2025 K.YAZIM TARİHİ: 03/03/2025
Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili; müvekkili ile davalı ... İnşaat arasında ... Bakanlığı ... Binasının (...) cephe kaplama işlerinin yapımı konulu 06.10.2015 tarihli taşeron sözleşmesinin imzalandığını, sözleşmenin 2.maddesinde düzenlenen sözleşme konusu hükmüne göre; Granit Seramik İşçilik+ Mekanik Malzeme 60*120, Taş Yünü+Nem Bariyeri+Dübel, İskele, Kompozit Alt Karkası, Kompozit Malzemesi,Traverten Mekanik Montapişçilik, İş Güvenliği, Yemek,Tüm Nakliyeler, Yatay ve Düşey Taşıma işlerini müvekkilinin üstlendiğini, sözleşmenin 7.maddesinde düzenlenen birim fiyat,yaklaşık metraj konularının ... İnşaat tarafından ne şekilde yapılacağı düzenlenerek; Birim Fiyatın 150,-TL/m², yaklaşık metrajın 8.000 m², mekanik askılı traverten kaplama+mekanik malzeme+işçilik yaklaşık metrajın 1.000 m² olduğunun hüküm altına alındığını, sözleşmeye göre müvekkilinin işe başladığını, işin devamında taraflarca anlaşılarak aynı fiyatlar ile metrajın artırılarak işin tamamının zamanında bitirilmesine karşın davalı ... İnşaatın sözleşmeden doğan ödeme barcunu gereği şekilde ifa etmediğini, ayrıca haksız, dayanaktan yoksun ve kötü niyetli bir şekilde Bursa ...Noterliğinden 27.01.2017 tarih ve ... Y.nolu, keşide ettiği ihtarname ile teslimde 238 gün gecikme olduğunu ve toplamda 1.190.000,00TL gecikme cezası ödenmesini müvekkilinden talep ettiğini, müvekkili şirketin sadece dış cephe kaplaması yaptığı nedeniyle, kendisinden önce yapılması gereken işlerin olduğunu, bu işlerin tamamlanarak kendisine yer tesliminin yapılması halinde işine başlama imkânı bulunduğunu, kendisine tam ve zamanında teslim edilen yerleri zamanında bitirip teslim ettiğini, bu hususta müvekkili tarafından davalıya karşı Ankara ... Noterliğinin 06.02.2017 tarih ve ... yevmiye nolu ihtarnamesinin keşide edildiğini ve 08.02.2017 tarihinde vekiline tebliğ edildiğini, müvekkili şirketin alacak hakkının doğduğunu, dava konusu alacağın tahsili imkânsız hale gelebileceğinden davalının tüm menkul ve gayrimenkullerine ayrıca hak edişlerine tedbir konulmasına karar verilmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını beyanla, müvekkili tarafından inşaat alanında yapılan tüm imalatların toplam metraj ve fiyatlarının tespiti ile fazlaya dair tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00TL alacağın temerrüt tarihinden itibaren faiz uygulanması ile müvekkiline ödenmesine ve davalının kayıtlı tüm menkul, gayrimenkul mal ve hakedişleri yönünden ihtiyati tedbir kararı tesis edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 13/11/2024 tarihli dilekçe ...