Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacının 30/12/2021 tarihli dava dilekçesinde özetle; ... Tesisatı İşleri Sözleşmesine uygun ve süresinde teslim edilmeyen işin gecikmesinden kaynaklı Sözleşmenin 20.Maddesi gereği gecikme cezasının ve Sözleşmesinden dolayı davalının yapımını üstendiği işlerin süresinde ve tamam olarak teslim edilmemesinden kaynaklanan müvekkilin yapmak zorunda kaldığı eksik işler, hiç yapılmayan işler ve hatalı veyahut ayıplı işler nedeniyle doğan malzeme, nakliye ve işçilik bedellerinin, SGK ve diğer kamu ve özel Kurumlara yapılan ödemelerin, Belediyeye ödenen gecikme cezası ile muhtelif diğer ödemeler nedeniyle zararların oluştuğunu, bu nedenlerle; davanın kabulünü, ... Tesisatı İşleri Sözleşmesine uygun ve süresinde teslim edilmeyen işin gecikmesinden kaynaklı...
T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2021/770 Esas KARAR NO:2025/149 Karar
DAVA:Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:30/12/2021 KARAR TARİHİ:17/03/2025
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacının 30/12/2021 tarihli dava dilekçesinde özetle; ... Tesisatı İşleri Sözleşmesine uygun ve süresinde teslim edilmeyen işin gecikmesinden kaynaklı Sözleşmenin 20.Maddesi gereği gecikme cezasının ve Sözleşmesinden dolayı davalının yapımını üstendiği işlerin süresinde ve tamam olarak teslim edilmemesinden kaynaklanan müvekkilin yapmak zorunda kaldığı eksik işler, hiç yapılmayan işler ve hatalı veyahut ayıplı işler nedeniyle doğan malzeme, nakliye ve işçilik bedellerinin, SGK ve diğer kamu ve özel Kurumlara yapılan ödemelerin, Belediyeye ödenen gecikme cezası ile muhtelif diğer ödemeler nedeniyle zararların oluştuğunu, bu nedenlerle; davanın kabulünü, ... Tesisatı İşleri Sözleşmesine uygun ve süresinde teslim edilmeyen işin gecikmesinden kaynaklı Sözleşmenin 20.Maddesi gereği fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000,00 TL gecikme cezasının sözleşmeye göre teslim tarihi olan 17.12.2019 tarihinden itibaren Avans Faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, ... Tesisatı İşleri Sözleşmesinden dolayı davalının yapımını üstendiği işlerin süresinde ve tamam olarak teslim edilmemesinden kaynaklanan müvekkilin yapmak zorunda kaldığı eksik işler, hiç yapılmayan işler ve hatalı veyahut ayıplı işler nedeniyle doğan malzeme, nakliye ve işçilik bedellerinin, SGK ve diğer kamu ve özel Kurumlara yapılan ödemelerin, Belediyeye ödenen gecikme cezası ile muhtelif diğer ödemeler nedeniyle oluşan zararların bilirkişilerce tespiti ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 20.000,00 TL alacağın sözleşmeye göre teslim tarihi olan 17.12.2019 tarihinden itibaren Avans Faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilerek, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı tarafa dava dilekçesi ekli usulüne uygun davetiye tebliğ edilmiş, davalı yasal süresi içerisinde mahkememize cevap dilekçesi sunmamıştır. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Yapılan yargılama, toplanılan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Dava, ... ilçesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Mekanik Tesisat İşleri Sözleşmesinden kaynaklı alacak talebine ilişkindir. Davacı tarafça 03/02/2025 tarihli duruşmaya katılan olmamış, mahkememizce 6100 Sayılı HMK' nın 150. Maddesi uyarınca taraflarca takip edilmeyen dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. Davacı, 04/02/2025 tarihli dilekçesi ile dosyanın yeniden işleme konulmasını talep etmiş ve Mahkememizce yenileme tensip tutanağı ile duruşma gününün 17/03/2025 tarihine bırakılmıştır. Davacı vekilinin vekillikten çekilme dilekçesi sunduğu, ilgili dilekçenin 14/02/2025 tarihinde davacı asile tebliğ edildiği, bilirkişi raporu ile d...