Birleşen ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/703 Esas sayılı dosyası. DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 09/10/2023 KARAR TARİHİ : 17/04/2024 KARARIN YAZIM TARİHİ : 17/04/2024 Mahkememizde görülmekte olan alacak ve mahkememiz dosyası ile birleşen itirazın iptali davalarının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: ASIL DAVA : Davacı vekili, Metafor ve Yakaağzı Rüzgar Enerji Tesislerine ait şalt sahası ve enerji iletim hattı yapım işlerinin görülmesi ile ilgili olarak taraflar arasında akdedilen dört (4) ayrı sözleşme kapsamında davalı tarafın sözleşmelerde belirtilen süreler içerisinde edimlerini yerine getirmediğini ileri sürerek, gecikme cezası, yüklenici nam ve hesabına yaptırılan iş bedelleri, üretim kayıpları ve sair cezalardan dolayı fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.128.024,00 TL alacağın muacceliyet tarihlerinden itibaren...
T.C. ... 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2023/667 Esas - 2024/231 TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN T.C. ... 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2023/667 KARAR NO : 2024/231
DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 25/09/2023
Birleşen ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/703 Esas sayılı dosyası.
DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 09/10/2023 KARAR TARİHİ : 17/04/2024 KARARIN YAZIM TARİHİ : 17/04/2024
Mahkememizde görülmekte olan alacak ve mahkememiz dosyası ile birleşen itirazın iptali davalarının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: ASIL DAVA : Davacı vekili, Metafor ve Yakaağzı Rüzgar Enerji Tesislerine ait şalt sahası ve enerji iletim hattı yapım işlerinin görülmesi ile ilgili olarak taraflar arasında akdedilen dört (4) ayrı sözleşme kapsamında davalı tarafın sözleşmelerde belirtilen süreler içerisinde edimlerini yerine getirmediğini ileri sürerek, gecikme cezası, yüklenici nam ve hesabına yaptırılan iş bedelleri, üretim kayıpları ve sair cezalardan dolayı fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.128.024,00 TL alacağın muacceliyet tarihlerinden itibaren işletilecek ticari temerrüt faizleriyle birlikte davalı şirketten tazmin ve tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. CEVAP: Davalı vekili, davacının soyut ve hukuki dayanaktan yoksun tüm iddialarının yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. BİRLEŞEN DAVA : Davacı vekili, taraflar arasında akdedilen eser sözleşmesinden kaynaklı müvekkilinin gecikmesinin, eksik, hatalı ve ayıplı bir imalatının bulunmamasına rağmen davalının teminat mektuplarını haksız yere tazmin ettirdiğini, maddi zarara uğradığını, alacağının tahsili için başlatılan icra takibinin davalının itirazı ile durduğunu ileri sürerek, takibe yapılan itirazın itirazın iptaline, takibin devamına ve inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. CEVAP : Davalı vekili, davanın ... 10.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/667 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini, haksız ve mesnetsiz davanın usul ve esastan reddi ile kötüniyetli olarak icra takibi başlatan davacı aleyhine alacağın %20sinden az olmamak üzere kötüniyet tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini savunmuştur. KANITLAR : Taraflar arasındaki sözleşme ve ekleri sunulmuştur. Arabuluculuk anlaşamama tutanakları ibraz edilmiştir. Taraf vekilleri açtıkları davadan feragat ettiklerine dair dilekçelerini sunmuşlar, karşılıklı olarak vekalet ücreti ve yargılama giderleri taleplerinin olmadığını açıklamışlardır. GEREKÇE: Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklı alacak, birleşen dava ise itirazın iptaline ilişkindir. Yargılama sırasında asıl ve birleşen davanın davacıları vekilleri, davalarından ayrı ayrı feragat etmiştir. Feragat, HMK'nın 307. maddesinde davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak hükme bağlanmıştır. Davayı son veren taraf işlemleri arasında sayılmış olup, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman mümkündür. Fer...