Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA:Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilleri ... Camc Engineering Co. Ltd. Merkezi Çin Halk Cumhuriyeti olan şirketin ... Merkez Şubesi ile IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, " Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi" (Santral) için tasarım, tedarik ve montaj çalışmalarını birlikte yürütmek üzere anlaştıkları ve 25 Mart 2019 tarihinde ... Camc Engineering Co.Ltd. - IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş. nin Adi Ortaklığını kurduklarını, müvekkilinin 16/04/2020 tarihli ve 20-022 sayılı Sipariş Formu ve 20/04/2020 tarihli ve 20-022-1 sayılı Sipariş Formu ile davalı Skala Teknik Mühendislik Enerji Makina Tasarım Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden (Skala Teknik) boru ve boru bağlantı ekipmanlarını sipariş ettiklerini,...
T.C. ... 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2021/740 Esas - 2024/306 TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ T.C. ... ON İKİNCİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ K A R A R
ESAS NO : 2021/740 KARAR NO : 2024/306
DAVA : Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 07/12/2021 KARAR TARİHİ : 21/05/2024 G. KARAR YAZIM TARİHİ : 14/06/2024 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA:Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilleri ... Camc Engineering Co. Ltd. Merkezi Çin Halk Cumhuriyeti olan şirketin ... Merkez Şubesi ile IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, " Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi" (Santral) için tasarım, tedarik ve montaj çalışmalarını birlikte yürütmek üzere anlaştıkları ve 25 Mart 2019 tarihinde ... Camc Engineering Co.Ltd. - IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş. nin Adi Ortaklığını kurduklarını, müvekkilinin 16/04/2020 tarihli ve 20-022 sayılı Sipariş Formu ve 20/04/2020 tarihli ve 20-022-1 sayılı Sipariş Formu ile davalı Skala Teknik Mühendislik Enerji Makina Tasarım Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden (Skala Teknik) boru ve boru bağlantı ekipmanlarını sipariş ettiklerini, sipariş formları üzerinde yer alan hükümlerde, müvekkili Adi Ortaklık'a Ekipman'ın tesliminde gecikilen her gün için toplam sipariş bedelinin %0,33 ü oranında cezai şart ödeneceğinin açıkça kararlaştırıldığını, söz konusu ekipmanın, müvekkili Adi Ortaklık'ın tüm uyarılarına rağmen Skala Teknik tarafından mutabık kalınan teslim tarihleri 15 Temmuz 2020 ve 29 Haziran 2020 da teslim edilmediğini, 27 Ağustos 2020 tarihinde Skala Teknik'e gönderilen yazıda, bütün yasal hakları saklı tutularak, ekipmanların sipariş formu hüküm ve koşullarında göre zamanında teslim edilmediği, daha fazla gecikmenin önlenmesi adına Skala Teknik tarafından tüm aksiyonların alınması ve teslim tarihleri hakkında müvekkili Adi Ortaklık'ın bilgilendirilmesinin istendiği, söz konusu yazı üzerine Skala Teknik tarafından gönderilen 28.08.2020 tarihli yazıda söz konusu gecikmenin gerek geç aksiyonlarda, gerek de çalışılan imalatçı firmadan kaynaklandığının açıkça kabul edildiği ve birtakım aksiyonlar alınacağı belirtildiği, ancak gelinen noktada söz konusu ekipmanların liman/tren garına varışı Skala Teknik tarafından sipariş formlarında taahhüt edilen tarihlerden çok sonra ve en son 17.10.2020 tarihlerinde gerçekleştiğini, 6 konteynerlik tren taşımasına konu ekipman DSV (tren acentesi) firması tarafından 21/09/2020 tarihinde gerçekleştirildiğini, ekipmanların Köseköy/ İzmit tren garına akşam varış yaptığı tren acentesi tarafından Skala Teknik'e bildirildiği, Skala Teknik bu gecikmedeki kusurunu yazılı olarak kabul etmek suretiyle bildirdiğini ve bu bildirim sonrası da 20-022 sayılı sipariş formu ile sipariş edilen mallar bakımından 94 günlük bir gecikme yaşandığını, söz konusu gecikme nedeni ile sipariş formunda yer alan günlük gecikme ce...