DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/10/2022 KARAR TARİHİ : 08/10/2024 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalı şirket arasında 28/02/2020 tarihinde "19-22 Mart 2020 tarihleri arasında ... Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek olan ... için stand uygulaması" işi tanımı ile "kiralık stand sözleşmesi" imzalandığını, işin bedeli ve ödeme şekli başlıklı 5.maddesi uyarınca sözleşme bedeli 9.000-TL + KDV olarak anlaşıldığını, aynı madde uyarınca bedelin %50'sinin davalı borçlu şirkete peşin olarak ödendiğini, ancak başlayan covid 19 ile küresel risk seviyesinin "yüksekten" "çok yüksek" seviyesine çıkartılması ile Türkiye genelinde uygulanan tedbirler kapsamında, 7226 Sayılı Kanunla usul ve maddi...
T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/720 Esas KARAR NO : 2024/605 DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/10/2022 KARAR TARİHİ : 08/10/2024
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalı şirket arasında 28/02/2020 tarihinde "19-22 Mart 2020 tarihleri arasında ... Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek olan ... için stand uygulaması" işi tanımı ile "kiralık stand sözleşmesi" imzalandığını, işin bedeli ve ödeme şekli başlıklı 5.maddesi uyarınca sözleşme bedeli 9.000-TL + KDV olarak anlaşıldığını, aynı madde uyarınca bedelin %50'sinin davalı borçlu şirkete peşin olarak ödendiğini, ancak başlayan covid 19 ile küresel risk seviyesinin "yüksekten" "çok yüksek" seviyesine çıkartılması ile Türkiye genelinde uygulanan tedbirler kapsamında, 7226 Sayılı Kanunla usul ve maddi hukuk bağlamında tüm sürelerin durdurulduğunu, birçok alanda erteleme ve uzaktan çalışmaya geçildiğini, Türkiye'de virüs sebebi ile bu tarihe kadar 25'i uluslararası olmak üzere toplam 110 fuarın ertelendiğini, belirlenen tarihler arasında yapılması planlanan fuarın 11-14 Haziran 2020 tarih aralığına ertelendiğini, sonrasında ise fuarın tamamen iptal edildiğini, peşin ödenen tutarın iadesi için ... Noterliği'nden 07/05/2020 tarih, ... yevmiye numarası ile keşide edilen ihtarnameyle sözleşmeden dönüldüğünü, davalı yanın tüm yaşananlar ve yasal düzenlemeler karşısında keşide edilen ihtarnameyi 12/05/2021 tarihinde tebellüğ ettiğini ancak sessiz kalarak kendisine verilen süre içinde aldığı paranın iadesini yapmadığını, akabinde ....İcra Müdürlüğü'nün 2022/... takip sayılı ilamsız icra takibine geçildiğini, ancak davalı yanın borca itiraz etmesi ile takibin durduğunu ve iş bu davanın açıldığını belirterek , davanın kabulünü , itirazın iptalini, %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana hükmedilmesini arz ve talep etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacının iddialarının gerek taraflar arasındaki yazılı sözleşmeye gerekse kanuna aykırı olduğundan kabul edilemeyeceğini, yapılan sözleşme ve alınan 4.500-TL sonrası müvekkilinin stand hazırlıklarına başladığını, stand projesinin ücret karşılığında mimara çizimi yaptırıldığını ve bu projeye uygun gerekli malzemeler tedarik edildiğini, bu yapılan işlemlerin işin yarısından fazlasına karşılık geldiğini, 3.813,56-TL + 686,44-TL olmak üzere toplamda 4.500-TL'lik fatura düzenlendiğini, davacı her ne kadar ödemiş olduğu bedelin iadesi talep etmiş ise de 28/02/2020 tarihli sözleşme uyarınca müvekkilinin doğal afetlerden dolayı meydana gelebilecek gecikme ve zarardan hiçbir şekilde sorumluluğu olmadığını, davacının bu gerekçe ile sözleşmeden dönerek yapılan ödemenin iadesini talep etmesinin mümkün olmadığını belirterek, davanın reddini, %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatı...