Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Davacı Kooperatif ile dava dışı Müflis... Yatırım A.Ş.(Eski Unvan: ...Turizm San ve Tic. A.Ş) arasında 30.01.1997 ve 30.10.1997 tarihlerinde yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde davacı Kooperatifin alt yüklenici olarak Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Demirciyazısı mahallesi, 2429 ada, 6 ve 2430 ada, 7 nolu parsellerde üç blok halinde toplam 148 adet dairelik inşaat yapacağı ve bu dairelerden 74'ünün davacı Kooperatife kalacağı kararlaştırılmış olduğunu, davalılar ..., ... ve... İnş. Mad. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti. ise bu sözleşmelerde davacı Kooperatifin kefilleri olarak yer aldıklarını, davacı Kooperatif sözleşme gereği işe başlamış ve inşaatları belirli bir seviyeye kadar getirmiş olduğunu, daha...
T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. KAYSERİ TÜRK MİLLETİ ADINA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : Esas KARAR NO :
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI :... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - DAVALI :1-... (T.C. ...) ... VEKİLİ : Av. ... - DAVALI :2-... (T.C. ...) ... VEKİLİ : Av. ... - DAVALI :3-... - ... ... DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 13/07/2023 KARAR TARİHİ : 27/11/2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 09/12/2024 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Davacı Kooperatif ile dava dışı Müflis... Yatırım A.Ş.(Eski Unvan: ...Turizm San ve Tic. A.Ş) arasında 30.01.1997 ve 30.10.1997 tarihlerinde yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde davacı Kooperatifin alt yüklenici olarak Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Demirciyazısı mahallesi, 2429 ada, 6 ve 2430 ada, 7 nolu parsellerde üç blok halinde toplam 148 adet dairelik inşaat yapacağı ve bu dairelerden 74'ünün davacı Kooperatife kalacağı kararlaştırılmış olduğunu, davalılar ..., ... ve... İnş. Mad. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti. ise bu sözleşmelerde davacı Kooperatifin kefilleri olarak yer aldıklarını, davacı Kooperatif sözleşme gereği işe başlamış ve inşaatları belirli bir seviyeye kadar getirmiş olduğunu, daha sonra asıl yüklenici konumunda olan... Yatırım A.Ş. ile arasındaki ihtilaflar sebebiyle inşaatlara devam edemediğini, bunun üzerine asıl yüklenici... Yatırım A.Ş. tarafından davacı Kooperatif ile birlikte davalılara karşı Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas (bozmadan sonra ... Esas) numaralı dosyasıyla eksik kalan işin tamamlama bedeli, gecikme nedeni ile kira alacakları, elektrik abonelik ücreti, su abonelik ücreti, yol katılım ücreti, iş sahibine ödenen gecikme cezası ve kat irtifakı masrafları vs. adı altında 796.573,17-TL alacak talebiyle dava açılmış olduğunu, davacı Kooperatif ise karşı dava ile sözleşmeler gereği kendisine verilmesi gereken taşınmazların tapusunun iptali ile adına tescilini talep ve dava ettiğini, yargılama devam ederken... Yatırım A.Ş. tarafından gene davacı Kooperatif ve davalılara karşı Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas numaralı dosyasıyla bağımsız bölümler ile ilgili yaptıkları harcamaların tahsili talep ve dava edilmiş olduğunu, aralarında bağlantı bulunduğundan ... Esas sayılı davanın, ... Esas sayılı dosyası üzerinde birleştirilmesine karar verildiğini, yapılan yargılama neticesinde... Yatırım A.Ş.'nin davası kısmen kabul edilerek davacı Kooperatif ve davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmak üzere... Yatırım A.Ş. lehine alacağa hükmedilmiş olduğunu, ... Yatırım A.Ş. tarafından bahse konu dava neticesinde verilen karar kesinleştikten sonra kararda lehine hükmedilen alacakların tahsili maksadıyla davacı Kooperatif ve davalılar aleyhine Kayseri Genel İcra Müdürlüğünün ... Esas numaralı icra dosyasıyla icra takibi başlatıldığını, davacı Ko...