Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili davacıların ... Köyü ... Tersaneler Bölgesi .../... adresinde bulunan ... tersanesinin işletmecisi olduklarını, davalının ... ... A.Ş.'nin genel müdürünün müvekkillerine ait tersane ile iletişime geçtiğini, donatanı oldukları, ... IMO numaralı Türk Bayraklı ... isimli geminin, kaza yapması nedeni ile hasarlandığını, bu hasarın onarımını yaptırmak istediklerini, tarafların 08.08.2020 tarihinde sözkonusu geminin tamir ve bakımı için anlaştıklarını, davalı şirket yetkilisi tarafından 08.08.2020 günü müvekkilinin davacılara ait tersane tarafından teklif edilen 23 günlük pervane değişimi lumpsum fiyat teklifini onayladıktan sonra gemi 09.08.2020 günü ... Liman Başkanlığı'ndan alınan yanaşma ordinosu ile ......
T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ (DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO:2022/76 ESAS KARAR NO :2022/247
DAVA:Alacak (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:16/02/2022 KARAR TARİHİ:22/04/2022
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili davacıların ... Köyü ... Tersaneler Bölgesi .../... adresinde bulunan ... tersanesinin işletmecisi olduklarını, davalının ... ... A.Ş.'nin genel müdürünün müvekkillerine ait tersane ile iletişime geçtiğini, donatanı oldukları, ... IMO numaralı Türk Bayraklı ... isimli geminin, kaza yapması nedeni ile hasarlandığını, bu hasarın onarımını yaptırmak istediklerini, tarafların 08.08.2020 tarihinde sözkonusu geminin tamir ve bakımı için anlaştıklarını, davalı şirket yetkilisi tarafından 08.08.2020 günü müvekkilinin davacılara ait tersane tarafından teklif edilen 23 günlük pervane değişimi lumpsum fiyat teklifini onayladıktan sonra gemi 09.08.2020 günü ... Liman Başkanlığı'ndan alınan yanaşma ordinosu ile ... Romörkor yedeğinde müvekkillere ait tersaneye getirildiğini, gemi pervane değişimi ve diğer yapılacak tamir ve bakım işleri için tersaneye ait kızağa çekildiğini, gemi kızağa çekildikten sonra davalı şirketin yetkilisi ve şirket DPA'sı ile yapılan hasar tespit değerlendirilmesinden sonra pervane, yelpaze ve şaftın sökülmesine, pervanenin yenilenip gerekli keçelerin değiştirilmesine karar verildiğini, bu karar doğrultusunda tersane tarafından tamir ve bakım işlemlerinin derhal başlatıldığını, 3 gün içerisinde geminin hasarlı parçalarının söküldüğünü, davalı şirketin tedarik etmesi gereken pervane ve keçelerin müvekkillerine ait tersaneye teslim edilmesinin beklendiğini, taraflar arasında kararlaştırılan 23 günlük lumpsum anlaşması doğrultusunda süre 31.08.2020 tarihinde sona ermesine rağmen davalı şirketce pervane teslim edilmediği için sürecin uzadığını, davalı şirketin pervaneyi 10.10.2020 tarihinde müvekkilere ait tersaneye ulaştırması üzerine gemi kaptanı, başmakinisti ve klas sörveyiri gözetiminde pervane ve şaftın yerine montajı tamamlandığını, davalı şirkete ait geminin tamir ve bakımı 23.10.2020 tarihinde tamamlandığını, davalı şirkete müvekkili tarafından bildirildiğini, davalı şirketin yapılan anlaşmaya aykırı olarak kendi sorumluluğunda olan pervanenin teslimini yaklaşık 60 gün sonra yerine getirdiğini, pervanenin gecikmesi ve ekstra kızak işgaliye ücretleri ile ilgili davalı şirket defalarca aranmasına rağmen herhangi bir somut bilgi verilmediğini, davalı şirkete ait geminin müvekkillerine ait tersaneye getirilmesi süreci ile ilgili görüşmeleri yürüterek anlaşmayı sağlayan davalı şirketin genel müdürünün 18.09.2020 tarihinde işten ayrıldığını ve bu tarihten sonra şirketin DPA'sı ile gerekse davalı şirket yetkilisi ile defalarca görüşme yapıldığını, lumpsum anlaşmasına ilave olarak ekstra bekleme günlerinin de ücretinin ödenmesini ve gemini...