MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi SAYISI : 2023/148 E., 2023/1566 K. İLK DERECE MAHKEMESİ : Konya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi SAYISI : 2019/253 E., 2022/210 K. Bölge Adliye Mahkemesi kararı asıl davada davalılar ...Tic. A.Ş., ... ve ... vekillerince duruşmalı, davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ... vekillerince duruşmasız olarak temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, 08.04.2025 tarihinde duruşma yapılmasına ve duruşma gününün taraflara davetiye ile bildirilmesine karar verilmiştir. Belli edilen günde asıl ve birleşen davada davalı ... Tic. A.Ş. vekili Avukat ..., asıl davada davalı ... ve ... vekili Avukat ..., davalı ... vekili avukat ...., davalılar ... vd. vekili Avukat ...., davalı ... vekili Avukat ...., davalı ... vekili Avukat ... ile asıl ve birleşen davada davacılar ... vekili...
6. Hukuk Dairesi 2024/987 E. , 2025/2078 K.
"İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi SAYISI : 2023/148 E., 2023/1566 K. İLK DERECE MAHKEMESİ : Konya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi SAYISI : 2019/253 E., 2022/210 K.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı asıl davada davalılar ...Tic. A.Ş., ... ve ... vekillerince duruşmalı, davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ... vekillerince duruşmasız olarak temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, 08.04.2025 tarihinde duruşma yapılmasına ve duruşma gününün taraflara davetiye ile bildirilmesine karar verilmiştir.
Belli edilen günde asıl ve birleşen davada davalı ... Tic. A.Ş. vekili Avukat ..., asıl davada davalı ... ve ... vekili Avukat ..., davalı ... vekili avukat ...., davalılar ... vd. vekili Avukat ...., davalı ... vekili Avukat ...., davalı ... vekili Avukat ... ile asıl ve birleşen davada davacılar ... vekili Avukat ...'nın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için uygun görülen saatte Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlenerek dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA Davacılar vekili asıl ve birleşen davada dava dilekçelerinde; davacıların murisi ... ile davalı ... arasında, murise ait Konya ili ... ilçesi ... Mahallesi ... ada ... ve ... parsel, ... ada ... ve ... parsel, ... ada ..,ve ... parsel, ... ada ... ve ... parsel, ... ada ... ve ....parseller ile ... ada ... ve ... parsel sayılı taşınmazlar üzerine bina yapımı için .... Noterliğinde 18.05.2009 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, sözleşmeye göre, davacıların murisine %33 oranına tekabül eden 5850 m² inşaat alanlı 45 daire verileceğini, imar tadilatından sonrada taşınmazların davalıya devredileceğini, taşınmazların devrinden sonra 4 ay içinde yapı ruhsatının alınacağını ve ruhsatın alınmasından sonra 3 yıl içinde inşaatın teslim edileceğini, süresinde teslim yapılmaması halinde 6 ay daha ek süre verileceğini, yüklenicinin arsa sahiplerinin onayını almadan taşınmazları üçüncü kişilere devredemeyeceğini, sözleşme uyarınca davacıların murisinin taşınmazları 03.09.2010 tarihinde davalı kooperatife tapuda devrettiğini, tapunun devrinden sonra ... ada ... ve ... parsellerin birleşerek ... parsel, ... ada ... ve ... parsellerin birleşerek ... parsel olduğunu, ancak davalı kooperatifin sözleşmeye uymadığını, teslim süresinde inşaatı yapmadığını ve kendisine avans olarak devredilen ... ada ... parsel sayılı taşınmaz dışındaki diğer tüm taşınmazları da sözleşmeye aykırı davranarak üçüncü kişilere tapuda devrettiğini, bu taşınmazlardan ... ada ... ve ... parseli davalı ...'e, onun da davalı ... 'e devrettiğini, davalı ... in de ... parseli davalı ...'a, ... parseli ise davalılar ..., ... ve ...Yapı A.Ş'ye devrettiğini, davalı ...'ın .. parseli davalı ... 'a devrettiğini ve taşınmazın halen bu şahıs adı...