Mahkememizde görülen davanın yapılan açık yargılaması sonucunda; İDDİA ; Davacı dava dilekçesi ile özetle; taraflar arasında 06/07/2022 tarihinde ... Kağıt Ebatlama Makinesi konulu ticari satım sözleşmesinin imzalandığını, ayrıca 07/10/2022 tarihinde 06/07/2022 tarihli sözleşmede sipariş verilen makineye ek olarak ... Hattına İlave Hat konulu ek iş sözleşmesinin düzenlendiğini; 06/07/2022 tarihli sözleşmenin Sözleşmenin konusu ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi başlıklı 2.2. maddesinde Sözleşme, ilk ekleriyle birlikte imza altına alınıp % 30 ilk ödeme şirket hesabına geçtikten sonra yürürlüğe girecektir; Sözleşme Bedeli, Teslim Süresi başlıklı 4.2. maddesinde Sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin imzalanıp; % 30 ön ödeme hesaba geçtikten sonra 120 iş günü içerisinde SATICI, ALICININ.../Torbalı/İZMİR adresine sözleşme konusu ürünü 120 günden sonra testler 7 iş günü içinde...
T.C. İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2023/676 KARAR NO : 2024/532 DAVA : Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 22/08/2023 KARAR TARİHİ : 08/07/2024 Mahkememizde görülen davanın yapılan açık yargılaması sonucunda; İDDİA ; Davacı dava dilekçesi ile özetle; taraflar arasında 06/07/2022 tarihinde ... Kağıt Ebatlama Makinesi konulu ticari satım sözleşmesinin imzalandığını, ayrıca 07/10/2022 tarihinde 06/07/2022 tarihli sözleşmede sipariş verilen makineye ek olarak ... Hattına İlave Hat konulu ek iş sözleşmesinin düzenlendiğini; 06/07/2022 tarihli sözleşmenin Sözleşmenin konusu ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi başlıklı 2.2. maddesinde Sözleşme, ilk ekleriyle birlikte imza altına alınıp % 30 ilk ödeme şirket hesabına geçtikten sonra yürürlüğe girecektir; Sözleşme Bedeli, Teslim Süresi başlıklı 4.2. maddesinde Sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin imzalanıp; % 30 ön ödeme hesaba geçtikten sonra 120 iş günü içerisinde SATICI, ALICININ.../Torbalı/İZMİR adresine sözleşme konusu ürünü 120 günden sonra testler 7 iş günü içinde tamamlandıktan sonra teslim etmekle yükümlüdür dendiğini; 26/07/2022 tarihinde müvekkili tarafından, davalı şirket hesabına 1.119.589,65 TLnin gönderildiğini, davalının yükümlülüğü % 30 oranındaki ön ödemenin yapıldığı tarihi olan 26/07/2022 tarihi itibariyle başlamasına karşılık, sözleşme konusu makinenin fesih tarihine kadar yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen müvekkiline teslim edilmediğini, 06/07/2022 tarihli sözleşmenin Sözleşmenin Feshi başlıklı 13.1. maddesi uyarınca satıcının sözleşmede belirtilen teslim programını (mücbir sebepler dışında) kısmen veya tamamen yerine getirmeyerek 45 (kırkbeş) günden fazla gecikmeye sebebiyet vermiş olması halinde alıcının, sözleşmeyi tek taraflı ve süre beklemeksizin derhal, tazminatsız feshetme hakkına sahip olduğunu, yine, aynı maddede SATICININ, sözleşme ve eklerinde yazılı vecibelerinden herhangi birisini veya tamamını, mücbir sebep olmaksızın, sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlar ve esaslar dairesinde yerine getirmemesi, hallerinden herhangi biri meydana geldiği takdirde, ALICI süre vermeksizin ve hiçhir ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi feshe, sözleşmenin feshi ile ilgili olmak üzere, tüm hak ve imkânlarini kullanmaya, zararlarını SATICI dan tazmin ve tahsile yetkilidir. dendiğini, 07/10/2022 tarihli ek sözleşme uyarınca ise, ... Hattına İlave Hat ürünlerinin teslimi için 120 gün + ek süre olacak şekilde teslimat tarihinin belirlendiğini, davalı tarafça bu sözleşme ile belirlenen teslimat süresinin de aşıldığını, ilave hat ürünlerinin de müvekkiline halen daha teslim edilmediğini; Mart ayı itibariyle sözleşme konusu makinelerin teslime hazır hale getirilmediğinin görülmesi üzerine İzmir .... Noterliği'nin 01/03/2023 tarihli ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile 06/07/2022 tarihli sözleşmenin feshedildiği ve ödenmiş olan 1.119.859,65 TL'nin 3 gün içinde faizi ile birlikte müvekkili şirkete geri ödenmesi gerektiği hususunun davalıya bildirildiğini, dava...