{}Davacı/karşı davalı taraf vekilinin davalı/karşı davacı taraf aleyhine ve davalı vekilinin harçlandırdığı cevap ve aynı zamanda karşı dava dilekçesiyle açtığı dava üzerine Konya . Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/07/2024 tarih ... Esas ... Karar sayılı görevsizlik kararı ve HMK nun 20. maddesi gereğince görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren iki haftalık yasal süresi içinde başvuruda bulunulması üzerine dava dosyası kararda görevli gösterilen mahkememize gönderilmekle, dava dosyası mahkememizin ... Esas sırasına kaydedilmekle, mahkememizce yapılan aleni/açık yargılama sonunda; -{HEYETİMİZCE GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:}- DAVACI TARAF VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİ İLE ÖZETLE; müvekkili kooperatife iki parça arsa tahsis eden davalı kooperatifin açtığı davaların esastan red edildiğini, dava konusu 48 adet konutun dava tarihindeki maliyetinin belirlenerek bedelinin alınması için işbu davayı...
T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ -{YÜCE TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR}- T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : KARAR NO : BAŞKAN : ... ... ÜYE : ... ... ÜYE : ... ... KATİP : ... ... DAVACI/KARŞI DAVALI : ... - ... VEKİLİ : /KARŞI DAVACI : VEKİLİ : DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : KARŞI DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH :
{}Davacı/karşı davalı taraf vekilinin davalı/karşı davacı taraf aleyhine ve davalı vekilinin harçlandırdığı cevap ve aynı zamanda karşı dava dilekçesiyle açtığı dava üzerine Konya . Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/07/2024 tarih ... Esas ... Karar sayılı görevsizlik kararı ve HMK nun 20. maddesi gereğince görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren iki haftalık yasal süresi içinde başvuruda bulunulması üzerine dava dosyası kararda görevli gösterilen mahkememize gönderilmekle, dava dosyası mahkememizin ... Esas sırasına kaydedilmekle, mahkememizce yapılan aleni/açık yargılama sonunda; -{HEYETİMİZCE GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:}- DAVACI TARAF VEKİLİ DAVA DİLEKÇESİ İLE ÖZETLE; müvekkili kooperatife iki parça arsa tahsis eden davalı kooperatifin açtığı davaların esastan red edildiğini, dava konusu 48 adet konutun dava tarihindeki maliyetinin belirlenerek bedelinin alınması için işbu davayı açtıklarını, yüklenici olarak iyi niyetli oldukları hususunun kesinleştiğini, mülkiyeti davalı Kooperatif'e ait Konya ili, ... ilçesi, ... mahallesi, ... Ada, ... Parsel numaralı 6873,96-M/2 alanlı arsanın üzerindeki toplam 7088-M/2 inşaat alanlı, herbiri, (6) altışar konuttan oluşan toplam 8 blok halindeki, halen içlerinde oturulmakta olan, kullanıma elverişli nitelikteki, toplam 48 adet konuttan oluşan yapılaşmanın dava tarihindeki, yerinde keşif yapılarak belirlenecek piyasada geçerli yapı birim maliyetlerine paralel hesaplanacak değerinin, dava tarihinden başlamak ve değişen oranlardaki TC. Merkez Bankası ticari avans faizi yürütülerek hesaplanacak bedelinin, Davalı Kooperatif'ten alınarak, Müvekkili Kooperatife verilmesine, fazlaya talep eden haklarının saklı tutulması, mahkemece belirlenecek bedelin müvekkiline tam olarak ödenmesine kadar geçerli olmak üzere, dava konusu 48 adet konutun kullanım hakkı kapsamında olmak üzere hapis hakkının kabulüne, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin de davalıya yükletilmesini talep etmiştir. DAVALI VEKİLİ CEVAP/KARŞI DAVA DİLEKÇESİ İLE ÖZETLE; müvekkili kooperatif ile davacı kooperatif ve dava dışı ... Ltd. Şti. ve ... arasında sözleşme imzalandığını, sözleşmenin 3.10 maddesi gereğince sözleşmeye konu inşaatın teslim tarihi 01.10.2001 olduğunu, davacı kooperatif taahhüt ettiği inşaatları süresinde bitiremediği için müvekkili tarafından davacı kooperatife ihtar keşide edildiğini, davacı temerrüte düştüğünü, gecikme tazminatı için icra takibine başlanıldığını, davacının itirazı üzerine takibin durdurulduğunu, icra takibindeki alacak ve müspet, menfi zararların tazmini ve kira alacağı için Konya . Asliye Ticaret Mahkemesinin ... E...