E. 2022/562 K. 2023/888

T.C. İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/562 KARAR NO : 2023/888 DAVA : Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 27/06/2022 KARAR TARİHİ : 09/11/2023 Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, İDDİA: Davacı vekili mahkememize verdiği 27/06/2022 tevzi tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacı şirketin davalı şirket ile anlaşma yaparak 1.000 adet özel üretim "..." nitelikli alüminyum boru sipariş ettiğini, ayrıca bu siparişin yapılması içinde özel olarak yapılan kalıbı da davalı şirkete teslim ettiğini, sipariş edilen borunun 525 adedinin teslim tarihinden 3 ay sonra teslim edildiği, kalan 475 adet borunun teslim edilmediğini, teslim edilmeyen boru bedelinin iadesi için ve kalıbın iadesi için ihtarname keşide edildiğini ancak bakiye bedelin ve kalıbın iade edilmediğini belirterek 475 adet boru bedelinin ve kalıbın iadesi için oluşan zararlar kapsamında 100 TL tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. SAVUNMA: Davalı vekilinin cevap dilekçesi özetle; zaman aşımı definde bulunarak davanın reddini talep ettiği, alacağın somutlaştırılması gerektiğini, özel üretilen kalıbın müvekkili tarafından temin edilerek davacıya fatura edildiğini, davacı tarafından 48.217,75 TL ödeme yapıldığını, sipariş edilen borulardan 525 adedinin teslim edildiğini, geri kalan kısmın üretilmesinin süre yönünden yetişmediğini, davacının sözleşmeden döndüğünü siparişleri kabul etmediğini bu sebeple dosya borcunun ödendiğini, kalıbın iadesine hazır olduklarını bu hususta arabuluculuk görüşmelerinde belirttiklerini, davacı tarafın hak ve alacağının bulunmadığını belirterek davanın reddini talep edildiği görülmüştür. DELİLLER : Davacı vekili dava dilekçesinde; İzmir ... İcra Müdürlüğü ... Esas sayılı dosyası, Ticari defter kayıtları, Sipariş formları, Mail yazışmaları, Faturalar, Sözleşmeler, Tanık, Bilirkişi ve sair hususları delil olarak bildirmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde; Müvekkil şirket tarafından davacı yana kesilen 10/03/2018 tarih ve ... numaralı 9.403.-Tl.'lik kalıp bedeli faturası, Davacı yan tarafından imalata ilişkin yapılan 29.5.2021 tarihli ödeme makbuzu, Davacı yana teslim edilen 525 adet ... MM model alüminyum boruya ilişkin 2.8.2021 tarihli ve ... numaralı fatura , Müvekkil şirket tarafından davacı yana gönderilen Karşıyaka ... Noterliğinin ... yevmiye ve 30.5.2022 tarihli ihtarname, Davaya konu kalıbın, davacıya teslimine ilişkin 7.6.2022 tarihli tutanak ve irsaliye İzmir ... icra Müdürlüğü... Esas sayılı dosyası, gerektiğinde taraflara ait ticari defter ve kayıtlar ve bunlar üzerinde bilirkişi incelemesi, tanıklarımız, dosya üzerinden bilirkişi incelemesi, yemin ve sair hususları delil olarak bildirmiştir. İNCELEME VE GEREKÇE : Delillerin toplanmasından sonra mahkememizin 02.12.2022 tarihli ara kararında hasar bilirkişi incelemesine karar verilmiş, bilirkişi heyetinin ibraz ettiği 07/03/2023 havale tarihli raporunda dosya kapsamı ...