Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA; davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 16/07/2020 tarihinde MAN S.E ile ... AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET'i arasında 100 Adet Kasa üretimi ile 1.500 Adet kasanın tamiri için görüşmeler başladığını, yapılan görüşmeler sonucunda MAN S.E tarafından ... AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET'ine 20/08/2020 tarihinde adet sayısı belirlenmiş olan, kasa üretim ve tamiri için icapta bulunulduğunu, İcap beyanı üzerine 14/10/2020 tarihinde ... AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sipariş teyidinde bulunulmuş ve ilk numunenin teslimat tarihi olarak 02/11/2020 tarihi verilip, ilk numune sonrasında üç hafta ve ilk teslimat sonrasında her on günde bir araç olacak şekilde ,araç içerisinde yirmi beş kasa olduğu belirtilerek, teslimat...
T.C. BURSA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. BURSA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2022/4 KARAR NO : 2024/31
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - ... VEKİLİ : Av. ... - [16383-83967-....] UETS DAVALI : ... - ... VEKİLLERİ : Av. ... - [16779-77154-....] UETS Av. ... - ... DAVA :Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 03/01/2022 KARAR TARİHİ : 11/01/2024 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 29/01/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA; davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 16/07/2020 tarihinde MAN S.E ile ... AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET'i arasında 100 Adet Kasa üretimi ile 1.500 Adet kasanın tamiri için görüşmeler başladığını, yapılan görüşmeler sonucunda MAN S.E tarafından ... AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET'ine 20/08/2020 tarihinde adet sayısı belirlenmiş olan, kasa üretim ve tamiri için icapta bulunulduğunu, İcap beyanı üzerine 14/10/2020 tarihinde ... AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sipariş teyidinde bulunulmuş ve ilk numunenin teslimat tarihi olarak 02/11/2020 tarihi verilip, ilk numune sonrasında üç hafta ve ilk teslimat sonrasında her on günde bir araç olacak şekilde ,araç içerisinde yirmi beş kasa olduğu belirtilerek, teslimat gerçekleştirileceği bildirildiğini, tarafların konuya ilişkin görüşmeleri icap ve kabulün gerçekleşmesi üzerine 07.12.2020 tarihinde davacı müvekkil ... AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ilk numune kasanın sevki gerçekleştirildiğini, MAN S.E tarafından numune kasanın seri üretimine 23/12/2020 tarihinde onay verilmiş olup konuya ilişkin evrakların ibraz edileceğini, akit gereği MAN S.E' ye taahhütte bulunulan ilk teslim tarihi, Covid-19 pandemisinin gerektirdiği şartlar ve ülkelerin aldığı tedbirlerden ötürü, üretimin gerçekleştirilememesi, hammadde temininin sağlanamaması gibi tüm dünyanın etkilendiği şartlar sebebiyle, ilk sevk gecikmeli olarak 16.02.2021 tarihinde 18+16 adet olarak gerçekleşmiş olduğu, ürünlerin teslim alınmak suretiyle kabulüne müteakip 24/02/2021 tarihinde MAN S.E tarafından, teslim edilen ürünlerin, kusurlu bulunması üzerine, davacı müvekkil kusur bildirim tarihi olan 24/02/2021 tarihinde kusurlu ürünlerin incelenmesi ve tamiri için geri alınması ve anlaşma gereği yirmi beş adet, bir araç, ürünün tesliminin sağlanması için talepte bulunduğunu, MAN S.E bu teklifi kabul etmesi üzerine, ilgili kabul beyanı ve sair yazışmalar tarafınıza iletilecek kayıtlar da mevcut olduğu, 23/03/2021 tarihinde kusurlu olduğu iddia olunan kasalar incelenmek ve tamir edilmek üzere davacı müvekkil ... AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETi tarafından geri alınmış ve aynı gün diğer sipariş araç gönderime çıktığı, 01/04/2021 tarihinde yirmi beş adet, bir araç, kasa MAN S.E tarafına ulaştığı, kusurlu olduğu belirtilen araçların incelenme ve revizyon işlemleri devam ederken MAN S.E tarafından 15/04/2...