Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının ... ilinde kat karşılığı inşaat imalatı ve satışı işi ile uğraştığını, faaliyet alanı içinde davalı firma ile üstlendiği inşaatların imalatında kullanmak üzere hazır beton alımı için yazılı sözleşme yaptığını ve bedeli karşılığında da ileri keşide tarihli çekleri düzenleyip davalıya verdiğini, sözleşmelere istinaden davalıya verilen çeklerin bedellerinin ödendiğini, davalı firma ile davacı arasında ilk sözleşmenin ... tarihinde yapıldığını, bu sözleşmeye göre davalı firma ... Sınıflı ... m3 hazır betonu m3 fiyatı 257,00.-TL. artı KDV ve pompa ücreti 750,00.- TL. artı mikser ücreti 300,00.-TL. olmak üzere anlaştıklarını, bu anlaşma karşılığında 153.400,00.-TL. tutarında sözleşme bedeli karşılığında davalı...
T.C. ANTALYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/429 Esas KARAR NO : 2024/97 DAVA : Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 27/06/2022 KARAR TARİHİ : 08/02/2024
Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının ... ilinde kat karşılığı inşaat imalatı ve satışı işi ile uğraştığını, faaliyet alanı içinde davalı firma ile üstlendiği inşaatların imalatında kullanmak üzere hazır beton alımı için yazılı sözleşme yaptığını ve bedeli karşılığında da ileri keşide tarihli çekleri düzenleyip davalıya verdiğini, sözleşmelere istinaden davalıya verilen çeklerin bedellerinin ödendiğini, davalı firma ile davacı arasında ilk sözleşmenin ... tarihinde yapıldığını, bu sözleşmeye göre davalı firma ... Sınıflı ... m3 hazır betonu m3 fiyatı 257,00.-TL. artı KDV ve pompa ücreti 750,00.- TL. artı mikser ücreti 300,00.-TL. olmak üzere anlaştıklarını, bu anlaşma karşılığında 153.400,00.-TL. tutarında sözleşme bedeli karşılığında davalı firmaya 151.500,00.-TL. toplam bedelli üç adet çek keşide edilip teslim edildiğini, sözleşme gereği davacı firma bu sözleşmeden doğan ... beton alım hakkının ... tarihine kadar sözleşmede taraflarca kabul edilen fiyatlandırma üzerinden kullanmak hakkına sahip olduğunu ve sözleşmenin ileri ifa tarihli olduğunu, ... tarihine kadar hazır beton dökümü davacı tarafından yapılmadığı takdirde bu tarih geçtikten sonra yapılacak taleplerde güncel fiyatın uygulanacağını her iki tarafın da kabul ettiğini, davacının davalıdan hazır beton talebinde bulunduğunu, davalının ekonomik şartların değiştiğini bu hali ile sözleşmeye uymayacağını beyan ettiğini ve sözleşmede üstlendiği edimi yerine getirmekten kaçındığını, davacının inşaatları süresinde bitirebilmek için ilk sözleşmeye ek olarak ... tarihinde davalı ile ikinci bir sözleşme yaptığını ve fiyat güncellemesine giderek fark ödemek zorunda kaldığını, davalının davacıyı ikinci sözleşmeyi yapmaya mecbur bıraktığını, ... tarihli sözleşmeyle davalı firmanın davacıya ... m3 ... hazır betonu m3 birim fiyatı 358,00.-TL. artı KDV olarak teslim etmeyi, ayrıca 1.000,00.-TL. artı KDV Pompa ücreti ile 300,00.-TL. artı KDV Mikser Ücreti ( Nakliye ) karşılığında toplam 211.220,00.-TL. bedelli olmak üzere alım satım anlaşması ile ... tarihli sözleşmeye ek olarak anlaştıklarını, davacının ... tarihli ek sözleşme ile 59.720,00.-TL. fiyat farkını mecburen kabul etmek zorunda kaldığını, bu fark anlaşması yapıldıktan sonra davacı müvekkili firmanın talebi üzerine ... tarihinde ...m3 ... Betonu m3 fiyatı 358,00.-TL. artı %18 KDV olmak üzere 13.940,52.-TL. fatura karşılığı davalının davacıya nakliye yaptığını, ... tarihinde ... m3 ... betonu m3 fiyatı 358,00.-TL. artı %18 KDV ve 1.000,00.-TL. de pompa ücreti olmak üzere 10.684,90- TL. fatura karşılığı davacı inşaatına teslim edildiğini, ... tarihinde ... m3 ... betonu m3 fiyatı 358,00.-TL. artı %18 KDV ve 1.000.-TL. de pom...