DAVA:İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:06/01/2022 KARAR TARİHİ:16/02/2024 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TALEP: Davacı vekili tarafından sunulan 06/01/2022 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacı ... ... Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında ... Mah. ... Sokak No:13 .../İstanbul adresinde bulunan "1 adet 17 duraklı, 1 adet 18 duraklı toplamda 2 adet 1000kg (13 Kişilik) ... 3300AP asansörün temin ve tesisi" için 65.000,00-USD + KDV bedelle 17.05.2018 tarihinde Asansör temin ve tesis sözleşmesi imzalandığını, işbu sözleşme 12.06.2018 tarihli ek protokol ile iş bedeli revize edilerek 65.000,00-USD + KDV 'den 72.300,00-USD + KDV 'ye çıkarıldığını, davacı şirket ile davalı şirket arasında imzalanan sözleşmenin "İşin Fiyatı" başlıklı 3. maddesi...
T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2022/13 Esas KARAR NO:2024/145
DAVA:İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:06/01/2022 KARAR TARİHİ:16/02/2024
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TALEP: Davacı vekili tarafından sunulan 06/01/2022 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacı ... ... Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında ... Mah. ... Sokak No:13 .../İstanbul adresinde bulunan "1 adet 17 duraklı, 1 adet 18 duraklı toplamda 2 adet 1000kg (13 Kişilik) ... 3300AP asansörün temin ve tesisi" için 65.000,00-USD + KDV bedelle 17.05.2018 tarihinde Asansör temin ve tesis sözleşmesi imzalandığını, işbu sözleşme 12.06.2018 tarihli ek protokol ile iş bedeli revize edilerek 65.000,00-USD + KDV 'den 72.300,00-USD + KDV 'ye çıkarıldığını, davacı şirket ile davalı şirket arasında imzalanan sözleşmenin "İşin Fiyatı" başlıklı 3. maddesi gereği: fiyatlara yasal oranda KDV ilave edileceğini, sözleşmenin "ödeme şartları başlıklı 4. maddesi gereği sözleşmenin; %14'ü karşılığı (9.100,00-USD) sözleşme tarihinde banka havalesi ile peşin olarak ödeneceğini, %10'u karşılığı (6.500,00-USD) 15.06.2018 tarihli çek ile, %33'ü iş karşılığı 21.540,00-USD 15.08.2018 tarihli senet ile, %33'ü iş karşılığı 21.540,00-USD 15.10.2018 tarihli senet ile, %10'u karşılığı (6.500,00-USD) 15.11.2018 tarihli senet ile, %18 KDV Fatura Kesim tarihini takip eden ayın 25.gününe kadar banka havalesi ile ödeneceği kararlaştırılmış ama ödemeler tam olarak yapılmadığını, ödemelerin tam olarak yapılmaması ve teslimin davalı yandan kaynaklanan sebeplerle yapılmaması nedeni ile fatura kesilmediğini, taraflar arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde davacı şirket tüm edimlerini ifa etmiş ve davalı tarafça sözleşme gereği belirlenen ödeme şartlarına uymaması nedeniyle davacı şirket sözleşmenin 5.3 maddesi gereğince ödemede gecikme halinde davacı şirketin diğer hakları saklı kalmak kaydı ile sözleşmesel edimlerimin ifasını tek taraflı olarak durdurma hakkını kullanmış ve ödeme yükümlülüğü yerine getirilene kadar teslimin gerçekleştirilemediğini, davacı şirket tarafından asansörlerin montajı tamamlanmış ve CE test sürecinden geçirilmiş olmasına rağmen ödemeler gerçekleştirilmediğinden asansörlerin teslimi haklı gerekçe ile davalı taraf gerçekleştirilememiş ve davalı tarafından yapılması gerekli montaj ve ruhsat eksikliklikleri de tamamlanmadığını, davalı tarafça yapılan işe istinaden ödenmesi gerekli kalan KDV hariç 28.884,47-USD bedel sözleşmeye aykırı olarak ödenmediğini, bu bedelin ödenmesi halinde yapılacak teslim akabinde fatura kesileceğini, davacı şirket, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirdiğini, ancak davalı taraf ödeme yükümlülüğünü tam ve eksiksiz yerine getirmediğini, davalı şirket, borcun ödenmesi hususunda davacı tarafından yapılan bütün iyiniyetli girişimlere rağmen taraflar arasındaki t...