Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 27/08/2021tarihinde ------- Mah, ------- Mevkii, No:------, ------ ve ------ parsel, ------- "------- projesi" villaların alt yapı işlerinin müvekkilş şirket tarafından yapılması konusunda bir sözleşme yapıldığını, bu anlaşma gereğince; müvekkili tarafından, davalı şirkete teminat olarak -------Şubesine ait 600.000,00-TL bedelli 15.07.2022 keşide tarihli --------- çek nolu ve ----------Şubesine ait 700.000,00-TL bedelli 10.09.2022 keşide tarihli -------- çek nolu iki adet teminat çeki verildiğini, müvekkili şirket tarafından şantiye sahasında çalışanlarının kalacağı bir adet konteyner satın alınarak şantiyeye bırakıldığını, müvekkili şirket tarafından yapılacak...
T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2023/347 Esas KARAR NO: 2024/163 DAVA: Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 13/05/2023 KARAR TARİHİ: 07/03/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 27/08/2021tarihinde ------- Mah, ------- Mevkii, No:------, ------ ve ------ parsel, ------- "------- projesi" villaların alt yapı işlerinin müvekkilş şirket tarafından yapılması konusunda bir sözleşme yapıldığını, bu anlaşma gereğince; müvekkili tarafından, davalı şirkete teminat olarak -------Şubesine ait 600.000,00-TL bedelli 15.07.2022 keşide tarihli --------- çek nolu ve ----------Şubesine ait 700.000,00-TL bedelli 10.09.2022 keşide tarihli -------- çek nolu iki adet teminat çeki verildiğini, müvekkili şirket tarafından şantiye sahasında çalışanlarının kalacağı bir adet konteyner satın alınarak şantiyeye bırakıldığını, müvekkili şirket tarafından yapılacak alt yapım işleri için şantiye sahasına plastik borular getirildiğini, müvekkili şirketin hiçbir sorun olmadan 17.06.2022 tarihine kadar işlerini tam olarak yaptığını ve turizm bölgesi olduğundan çalışma yasağı nedeniyle yaz dönemi için ara verildiğini, yaza yasak olan dönemde davalı şirketin haksız ve kötü niyetli olarak müvekkili şirket yetkililerinin yokluğunda müvekkili şirket aleyhine tespit yaptırdığını ve sözleşmeyi haksız ve hukuksuz olarak feshettiğini iddia ile müvekkili tarafından sözleşme gereği, davalıya teminat olarak verilen -------- Şubesine ait 600.000,00-TL bedelli , 15.07.2022 keşide tarihli --------- çek nolu ve ----------- Şubesine ait 700.000,00-TL bedelli , 10.09.2022 keşide tarihli --------- çek nolu iki adet teminat çeklerinin müvekkili şirkete iadesine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik, şantiye sahasına bırakılan müvekkile ait 1 adet konteynerin iadesine veya 50.000,00-TL bedelinin ve şantiye sahasında kalan 620 adet 100 çap x 6 mt uzunlukta olan plastik boruların iadesine veya 23.000,00-TL bedelinin temerrüt tarihi olan 06.11.2022 tarihinden itibaren davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafın ahde vefa ilkesine ve basiretli tacir olmanın gereklerine aykırı davranarak haksız mesnetsiz ve kötü niyetli talepler ile işbu davayı ikame ettiğini, sözleşme kapsamında üstlenmiş olduğu alt yapı işlerini içeren edimini belirlenen süre içinde eksiksiz ifa edemediğini, sözleşmede açıkça bu durumda işverenin sorumlu olmadığı, yüklenicinin süre tayini yaparken saha durumunu incelemesi kendisinden başkaca işlerin kendisine olası etkilerini analiz etmesi gerektiği imzalanmış olmasına rağmen gecikmenin eksik ve ayıplı ifasını başkaca işlerin yapımına bağlamış olması sözleşme kapsamında ifa sayılacak teslimin olmamasına rağmen edim ifa edilmiş gibi teminatın iadesinin is...