Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydedilip incelendi DAVA: Davacı vekili 08/04/2022 harç tarihli dava dilekçesinde özetle;"İşveren müvekkil ile yüklenici davalı arasında 22.10.2013 tarihinde------ İnşaatı şantiyesinde projesi belli olan ve sözleşmede miktar, malzeme cinsi ve m2 birim fiyatları belirtilen şekilde, teknik standartlara, projesine, -----Bayındırlık ve İdare Şartnamelerine tam uygun olarak imalinin veya teminin, nakliyesinin ve çalışır vaziyette yerine montajının (işçiliğinin), sözleşmeye uygun şekilde yapılması ve işveren nezdinde idareye onay ve kabulünün yaptırılarak tam ve eksiksiz, çalışır vaziyette teslim edilmesi işi için sözleşme imzalamışlardır. [EK-1: Sözleşme] Sözleşmeye göre müvekkil firma İŞVEREN, davalı firma ise YÜKLENİCİ konumundadır. Sözleşmenin 3. Maddesi uyarınca, en geç 15 gün içerisinde işe...
T.C. İstanbul Anadolu 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/258 KARAR NO : 2024/149
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 08/04/2022 KARAR TARİHİ : 14/03/2024
Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydedilip incelendi
DAVA: Davacı vekili 08/04/2022 harç tarihli dava dilekçesinde özetle;"İşveren müvekkil ile yüklenici davalı arasında 22.10.2013 tarihinde------ İnşaatı şantiyesinde projesi belli olan ve sözleşmede miktar, malzeme cinsi ve m2 birim fiyatları belirtilen şekilde, teknik standartlara, projesine, -----Bayındırlık ve İdare Şartnamelerine tam uygun olarak imalinin veya teminin, nakliyesinin ve çalışır vaziyette yerine montajının (işçiliğinin), sözleşmeye uygun şekilde yapılması ve işveren nezdinde idareye onay ve kabulünün yaptırılarak tam ve eksiksiz, çalışır vaziyette teslim edilmesi işi için sözleşme imzalamışlardır. [EK-1: Sözleşme] Sözleşmeye göre müvekkil firma İŞVEREN, davalı firma ise YÜKLENİCİ konumundadır. Sözleşmenin 3. Maddesi uyarınca, en geç 15 gün içerisinde işe başlanacak, 1. Ve 2. Kata ait teslim ve montaj en geç 15.01.2014 tarihine kadar tamamlanıp işverene eksiksiz ve tam olarak teslim edilecektir. 3,4 ve 5. Katların teslim ve montajı en geç 15.02.2014 tarihine kadar tamamlanıp işverene eksiksiz ve tam olarak teslim edilecektir. 6,7 ve 8. Katların teslim ve montajı en geç 15.03.2014 tarihine kadar tamamlanıp işverene eksiksiz ve tam olarak teslim edilecektir. 9,10,11 ve 12. Katların teslim ve montajı en geç 15.04.2014 tarihine kadar tamamlanıp işverene eksiksiz ve tam olarak teslim edilecektir. 13,14,15 ve zemin katların teslim ve montajı en geç 15.05.2014 tarihine kadar tamamlanıp işverene eksiksiz ve tam olarak teslim edilecektir. Yüklenici firma hiçbir nedenle ek süre talebinde bulunmayacaktır. Hakedişler şantiye yetkilisi tarafından, işverenin yetkili elemanları tarafından imzalanmak suretiyle yapılacaktır.Davalı yüklenici firma, sözleşmede belirtilen işlerin sadece bir kısmını yapmış diğer işleri yapmadan şantiyesi terk etmiştir. Müvekkil şirket tarafından davacıya----. Noterliği 27.08.2014 tarihli, ---- yevmiye nolu ve 28.10.2014 tarihli, ----- yevmiye nolu ihtarnamesi ile sözleşmeye aykırı davrandığı bildirilmiştir..---- Noterliği 21.04.2014 tarihli, ------ yevmiye nolu ihtarnamesi ile gecikme cezazı talep edilmiştir. Sonra tekrar -----. Noterliğinin 06/10/2015 tarihli-----yevmiye numaralı ihtarnamesi ile gecikme cezası (133,235,54 TL) ve firma adına yaptırılan işlere ait faturaların ödenmesi ihtar olunmuştur. [EK-2: İhtarnameler] ----- Noterliği 21.04.2014 tarihli,----- yevmiye nolu ihtarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren avans faizi işletilmesi gerekmektedir. Sayın Mahkemenizce ----. Noterliği'nden 21.04.2014 tarihli, ------ yevmiye nolu ihtarnamesinin tebliğ şerhinin dosyaya kazandırılmasını talep ediyoruz.Sözleşmenin 4. Maddesinde; gecikilen her gün için, KDV dahil toplam sözleşme bedelinin binde beşi tutarında gecikme ce...