E. 2022/57 K. 2023/959

T.C. İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/57 KARAR NO : 2023/959 DAVA : Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 31/01/2022 KARAR TARİHİ : 30/11/2023 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili Mahkememize verdiği 31/01/2022 tarihli dava dilekçesinde; davacı ... ile, Gürcistan'da faaliyette bulunan dava dışı şirket olan ...'ye satılmak üzere, 38 adet alev dedektörü ve 38 adet alev dedektör ayağı temini ve teslimi için davalı ... Teknoloji firması ile şifahen görüşüldüğü ve davacının kendilerine elektronik posta yoluyla teklif mektubu gönderilmesi talebinde bulunduğunu, bunun üzerine davalı firma tarafından, davacıya 18/12/2020 tarihinde elektronik posta aracılığıyla teklif mektubu gönderildiğini, davacı tarafından kabulü neticesinde 38 adet alev dedektörü ve 38 adet alev dedektörü ayağının satışına dair aralarında sözleşme ilişkisi kurulduğunu, davalı yanın 29/01/2021 tarihinde gönderdiği e-mailde belirttiği 8 adet dedektör ve 38 adet dedektör ayak önümüzdeki hafta hazır ve gönderilebilir geri kalan dedektörlerin hazır olması ise Şubat ayının sonunu bulacak beyanına karşın Şubat ayı geçmesine rağmen hala bu ürünlerin akıbetine ilişkin bir bilgi alınmaması üzerine, davacı firma yetkilisi tarafından 10/03/2021 tarihinde davalı firmaya gönderilen e-mailde; "Uzun süredir sizden alev dedektörlerinin teslimi ile ilgili net bir tarih bekliyoruz, ancak henüz bir tarih alabilmiş değiliz. Öte yandan yaşanılan bu gecikme ve belirsizlik bize ciddi zarar vermeye başladı. Brexit ve pandemi vs. müşteri artık bu durumları bahane olarak kabul etmiyor. Telefonlarımız hiç susmuyor, sürekli, Gürcistan tarafından aranıyoruz ve ben artık telefonlara cevap veremiyorum. Çünkü üreticiden bilgi alamadığımıza bir türlü anlam veremiyorlar. Daha önce sizlere bahsetmiştim içerde bekleyen bakiyem var ve bugün bize yaptırım uygulamaktan bahsettiler. Bunun yanı sıra başka yerlerden alternatif ürün araştırdıklarını stokta buldukları yerden alacaklarını da bildirdiler. Böyle bir durumda edeceğim zarar 133.000 Euro. Sizlerden bu konuyu çözüp, net ve değişmeyecek bir teslim tarihini bize bildirmenizi rica ediyorum. Bilgilerinize sunar, cevaplarınızı bekleriz. şeklinde beyanda bulunulduğunun görülmekte olduğunu, davacı tarafın bu beyanına karşın, davalı taraftan net bir cevap gelmemesi üzerine 13/04/2021 tarihinde davalı firmaya gönderilen e-mail ile Gürcistan Batum Limanı için verilen siparişi müşteri zamanında teslim edilmediği gerekçesiyle başka markadan tedarik edip iptal ettiğini bildirdi. Buna istinaden siparişimizden teslim edilmeyen ürünleri iptal ediyoruz. Bilgilerinize sunar, cevaplarını bekleriz. denildiğini, bunun üzerine karşı yandan yine net bir cevap alınamamış olduğu ve taraflar arasında 18/12/2020 tarihinde yapılan sözleşmenin davacı tarafından haklı sebeple feshedildiğinin açıkça anlaşıldığını, dava dilekçesi ekinde de sundukları taraflar a...