Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TALEP: Davacı vekili verdiği dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 13/02/2016 tarihinde inşaat işinin ankraj ve ... imalatlarının yapılması hususunda anlaşma yapıldığını, yüklenici davalının sözleşmenin 4.13 ve 4.24 maddeleri gereği yükümlülükleri bulunduğunu, sözleşme ile işe başlama tarihi olarak belirlenen tarihin teslim tarihi olduğunu, yer teslim tutanağı ile vekil eden ortaklık tarafından 29/03/2016 tarihinde inşaat sahasının teslim edildiğini, yüklenicinin 05/09/2016 tarihine kadar işi bitirme taahhüdünde bulunduğunu, ancak bu tarihte tamamlayamadığı gibi yükümlülüklerini layıkı ile yerine getirmediğini, en sonunda işin tamamlanması için gereken ekipmanları da yanına alarak 19/01/2017 tarihinde işi yarım bıraktığını, hiçbir neden yokken sözleşmeye aykırı olarak işi durdurup...
T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO:2017/556 Esas KARAR NO:2023/706
DAVA:Alacak DAVA TARİHİ:14/06/2017
BİRLEŞEN .... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİ ... ESAS - ... KARAR SAYILI DOSYASI;
DAVA:Tazminat DAVA TARİHİ:02/07/2018 KARAR TARİHİ:11/10/2023
Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TALEP: Davacı vekili verdiği dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 13/02/2016 tarihinde inşaat işinin ankraj ve ... imalatlarının yapılması hususunda anlaşma yapıldığını, yüklenici davalının sözleşmenin 4.13 ve 4.24 maddeleri gereği yükümlülükleri bulunduğunu, sözleşme ile işe başlama tarihi olarak belirlenen tarihin teslim tarihi olduğunu, yer teslim tutanağı ile vekil eden ortaklık tarafından 29/03/2016 tarihinde inşaat sahasının teslim edildiğini, yüklenicinin 05/09/2016 tarihine kadar işi bitirme taahhüdünde bulunduğunu, ancak bu tarihte tamamlayamadığı gibi yükümlülüklerini layıkı ile yerine getirmediğini, en sonunda işin tamamlanması için gereken ekipmanları da yanına alarak 19/01/2017 tarihinde işi yarım bıraktığını, hiçbir neden yokken sözleşmeye aykırı olarak işi durdurup vekil edenin zarara uğramasına neden olan davalıya zararların tazmini için ... 4.Noterliğinin 19/01/2017 tarih ve ... yevmiye sayılı ihtarnamesinin gönderildiğini, yapılmayan veya eksik yapılan işlerin tespiti için ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... değişik iş sayılı dosyası ile tespit yapıldığını, sözleşmenin 40.2 maddesi uyarınca eksik ve aksayan işlerin başka kişi veya kuruluşlara yüklenici nam ve hesabına gördürme hakkı bulunduğunu, tamamlanmayan işler için Yer Taş Zemin firması ile anlaşma yapıldığını, ... sistemi çalışmalarının bu firma tarafından 28/04/2017 tarihinde tamamlandığını, davalının inşaatın 233 gün gecikmesine neden olduğunu, birim farklarının oluşmasına, ekskavatör kirası ve yakıt için artı harcama yapılmasına, maliyetin artmasına neden olduğunu beyanla yapılmayan veya eksik yapılan işler nedeni ile uğranılan zararların tespiti ile tazminine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. CEVAP: Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; harcın eksik yatırıldığını, tüm taleplerin zaman aşımına uğradığını, İstanbul ...ATM'nin ... esas sayılı davasının tarafları ve konusunun aynı olduğunu, vekil edenin sözleşme ile kendisine yüklenen sorumluluğu harfiyen yerine getirdiğini, 01/11/2016 ve 01/01/2017 tarihleri arasındaki hak edişlerinin ödenmediğini, sözleşmenin 10.maddesi uyarınca hak edişlerin aylık olarak düzenleneceğini, 11 ve 12.hak edişlerin düzenlenmediğini, kendi yükümlülüğünü yerine getirmemesine rağmen çalışmaya devam edilmesinin istenildiğini, davacı ihtarnamesine karşılık vekil edenin ... 4.Noterliğinin 24/01/2017 tarih ve ... yevmiye sayılı ihtarı ile cevap verildiğini, davacının cevabı ile 7 numaralı hak edişin 11.aya aitmiş gibi beyanda bulunması üzerine ... 13.Noterliğinin 08/02/2017 tarih ve ... yevmiye sayılı ihtarnamesi ile 7 numaralı hak edişin 01/10/2016-30/...