Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dilekçesinde özetle; Davacı vekilince 30.01.2013 tarihinde ... esas sayılı dosya ile açtığı davada özetle: Müvekkilinin, işveren dava dışı İdare... ile yüklenici sıfatı ile imzaladığı 15/08/2011 Tarihli "... Düzenlemesi inşaatı işinin yapımı konusunda davalı ...nin Alt yüklenici/Taşeron konumunda bulunduğu anahtar teslimi götürü bedel türünde bir sözleşme akdettiğini, sözleşmenin yüklediği tüm edimleri tam olarak ifa etmelerine rağmen davalı/taşeron firmanın edimlerini ikmal ve ifada temerrüde düştüğünü, yazılı, sözlü, ihtar ve uyarılara, müspet cevap veremediğini, bunun üzerine, müvekkilinin sözleşmenin 25 ve 26.maddeleri uyarınca, ....Noterliğinin 23 Mayıs 2012 Tarih ve ... yevmiye nolu ihbarnamesi ile sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih...
T.C. ... 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. TÜRK MİLLETİ ADINA ... GEREKÇELİ KARAR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/946 Esas KARAR NO : 2022/722
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - VEKİLİ : Av. ... - ... DAVALI : ... - ... VEKİLLERİ : Av. ... - Av. ... -... DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/01/2013 KARAR TARİHİ : 31.10.2022 G. K.YAZILDIĞI TARİH : 07.11.2021
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dilekçesinde özetle; Davacı vekilince 30.01.2013 tarihinde ... esas sayılı dosya ile açtığı davada özetle: Müvekkilinin, işveren dava dışı İdare... ile yüklenici sıfatı ile imzaladığı 15/08/2011 Tarihli "... Düzenlemesi inşaatı işinin yapımı konusunda davalı ...nin Alt yüklenici/Taşeron konumunda bulunduğu anahtar teslimi götürü bedel türünde bir sözleşme akdettiğini, sözleşmenin yüklediği tüm edimleri tam olarak ifa etmelerine rağmen davalı/taşeron firmanın edimlerini ikmal ve ifada temerrüde düştüğünü, yazılı, sözlü, ihtar ve uyarılara, müspet cevap veremediğini, bunun üzerine, müvekkilinin sözleşmenin 25 ve 26.maddeleri uyarınca, ....Noterliğinin 23 Mayıs 2012 Tarih ve ... yevmiye nolu ihbarnamesi ile sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih ettiğini, işin devamı sırasında taraflar arasında 3 adet hak ediş düzenlendiği ve ödemelerinin yapıldığını, sözleşme hükümlerine göre yapılan kesin hesap sonucunda davalının 711.902,18 TL borçlu olduğunu, ayrıca sözleşmenin feshi ile birlikte inşaat sahasında davalı/Taşerona ait olduğu beyan ve iddia konusu yapılan malzemelerden dava dışı satıcı ...'den satın alınmış bulunulan malzemelerin bedellerinin, davalı/taşeron tarafından satıcıya ödenmeyince, inşaat sahasından satıcı tarafından alınmaya kalkışılması üzerine davacı tarafından, davalı/taşeronun hesabından tenzil edilmek üzere davalının nam ve hesabına satıcıya ödeme yapıldığını, sözleşmenin feshini müteakip davacı şirket tarafından, ... ... D.İş. sayılı dosyası ile yapılan işlerin fiili ve fiziki durumları belirlenerek taahhütte geç kalınmamak için davalı firmaya alt yüklenicilik yapan dava dışı... ... Ltd. Şti. ile 11/06/2012 tarihinde, bilirkişi tespit tutanağında yapıldığı tespit edilen işlerin dışında kalan işlerin yapılması için Alt yüklenici/Taşeron sözleşmesi akdedildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 10.000 TL alacağın sözleşmenin fesih tarihinden itibaren işleyecek banka avans faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davalı vekili tarafından verilen 27.02.2013 tarihli cevap dilekçesinde özetle; dava dilekçesinde belirtilen sözleşmenin imzalandığı, davacının sözleşmenin imzasını müteakip onaylı proje örneklerinin davalıya teslim edilmediğini, davacıya bu konuda yazılı ihtar çekilmesi üzerine bir süre sonra onaylı projelerin teslim edildiğini, işin gecikmesine davacı tarafın neden olduğunu, ağır kış şartlarına ra...