Mahkememizin ... karar sayılı kararı Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesinin ... tarih ve ... sayılı kararı ile kaldırılarak dosya gelmiş olmakla, Mahkememizin 2022/197 esas sırasına kaydı yapılan Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının Antalya İli, ... İlçesinde çiçek üretim ve satım işi yaptığını, davalı taraf ise sipariş üzerine fide üretimi yaptığını, taraflar çiçek fidesi üretimi üzerine anlaştıklarını, davacının üretimi yapılması amaçlı kendi adına ithal ettiği tohumlar davalı tarafa fide haline getirip iade etmesi için teslim edildiği, bu tohumların ekimini yapılmış ve fidelerin gelişimi hususunda şirket yetkilileri ile devamlı surette görüşme yapıldığını, fide sipariş sözleşmesinde belirtilen teslim tarihinde müvekkiline teslimi sağlanmadığını, Bunun üzerine ......
T.C. ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/197 Esas KARAR NO : 2023/534 DAVA : Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 17/11/2016 KARAR TARİHİ : 13/09/2023
Mahkememizin ... karar sayılı kararı Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesinin ... tarih ve ... sayılı kararı ile kaldırılarak dosya gelmiş olmakla, Mahkememizin 2022/197 esas sırasına kaydı yapılan Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının Antalya İli, ... İlçesinde çiçek üretim ve satım işi yaptığını, davalı taraf ise sipariş üzerine fide üretimi yaptığını, taraflar çiçek fidesi üretimi üzerine anlaştıklarını, davacının üretimi yapılması amaçlı kendi adına ithal ettiği tohumlar davalı tarafa fide haline getirip iade etmesi için teslim edildiği, bu tohumların ekimini yapılmış ve fidelerin gelişimi hususunda şirket yetkilileri ile devamlı surette görüşme yapıldığını, fide sipariş sözleşmesinde belirtilen teslim tarihinde müvekkiline teslimi sağlanmadığını, Bunun üzerine ... Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü müvekkilin talebi üzerine davalı adresinde inceleme yapıldığını tohumların ürünlerin olmadığı tespit edildiği, davalı tarafa ihtarname keşide edildiği, davalı tarafın talebi yerine getirmediğini, davacının ... EURO değerinde tohum zararı, ürünlerin teslim tarihine göre kendi müşterileri ile yapmış olduğu siparişlerin teslim edemeyenden ötürü uğradığı zarar, yoksun kalınan kar ile taahhüt ihlallerine bağlı olarak uğranılan çeşitli kalemlerde zararları mevcut olduğunu, ... seri ve ... fide sipariş sözleşmesi ile verilen ... EURO değerinde tohum bedelinin TL cinsinden ... TL (... tarihli Teslim belgesinde tohum bedeli TCMB Kur hesabına göre) ... seri ve ... fide sipariş sözleşmesi ile verilen ... EURO değerinde tohum bedelinin TL cinsinden ... (... tarihli Teslim belgesinde tohum bedeli TCMB hesabına göre) ... seri ve ... fide sipariş sözleşmesi ile verilen ... EURO değerinde tohum bedelinin TL cinsinden ... (... tarihli Teslim belgesinde tohum bedeli TCMB hesabına göre) olmak üzere toplam ... TL' nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının tacir şirketinin ticari işletmesi ile ilgili bir işlemden dolayı; davalının ticari faaliyeti kapsamında bir akit kurulduğunu iddia etmekte olup her iki tarafında ticari işletmesi ile ilgili işlemlerden kaynaklanan ve her iki tarafın tacir olduğu durumlarda uyuşmazlıklara Asliye Ticaret Mahkemesince bakılması gerektiğini, mahkememizin görevsiz olduğunu, davacının iddialarının ve iddia edilen sözleşmeyi kabul etmediklerini davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Antalya ... AHM sinin ... karar sayılı görevsizlik kararı ile Mahkememize gönderildiği ve yukarıda belirtilen esasa kaydının yapıldığı anlaşılmıştır. Antalya CBS nın ... soruşturma sayılı dosyası celp edilmiş olup, müşteki ..., şüphelisi ... olduğu, ... tarihinde,...