DAVA:İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:08/07/2021 KARAR TARİHİ:06/04/2023 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkil şirket ile ihbar olunan ... San. Tic. Ltd. Şti.arasında 25/03/2022 tarihinde davalı borçlu ... Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin satıcı sıfatı ile düzenlediği 24/03/2020 tarihli proforma fatura muhteviyatı KDV hariç 165.000-Euro tutarındaki 3 adet ultrasonik cerrahi maske makinesinin konu olduğu 20001715 nolu bir finansal kiralama sözleşmesi imzalandığını, ihbar olunan kiracı firma yetkilisi ...'nin onay maili akabinde müvekkil şirkete davalı / satıcı hesabına proforma fatura bedelinin KDV hariç tutarı olan 165.000-Euro 31/03/2020 tarihinde ödendiğini, ancak davalı / satıcı makinelerin satış bedelinin %100'ü proforma fatura...
T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2021/451 Esas KARAR NO :2023/295
DAVA:İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:08/07/2021 KARAR TARİHİ:06/04/2023
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkil şirket ile ihbar olunan ... San. Tic. Ltd. Şti.arasında 25/03/2022 tarihinde davalı borçlu ... Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin satıcı sıfatı ile düzenlediği 24/03/2020 tarihli proforma fatura muhteviyatı KDV hariç 165.000-Euro tutarındaki 3 adet ultrasonik cerrahi maske makinesinin konu olduğu 20001715 nolu bir finansal kiralama sözleşmesi imzalandığını, ihbar olunan kiracı firma yetkilisi ...'nin onay maili akabinde müvekkil şirkete davalı / satıcı hesabına proforma fatura bedelinin KDV hariç tutarı olan 165.000-Euro 31/03/2020 tarihinde ödendiğini, ancak davalı / satıcı makinelerin satış bedelinin %100'ü proforma fatura ve sipariş koşullarına uygun olarak müvekkil şirket tarafından ödenmesine rağmen makineleri taahhüt ettiği tarihlerde teslim etmediğini, bunun üzerine ihbar olunan kiracı firma tarafından müvekkil şirkete ve davalı satıcı firmaya keşide edilen ... 3. Noterliğinin 27/04/2020 tarih ve 3942 yevmiye nolu ihtarname ile teslimatın satıcı tarafından taahhüt edilen tarihlerde yapılmadığını, bu sebeple ticari olarak zarar gördüklerini, müvekkil şirket tarafından gerekli hukuki işlemlerin yerine getirilmesini, malın teslim edilmesini aksi halde finansal kiralama sözleşmesini feshederek zararlarının tazminini talep edeceklerini ihtar ettiklerini, söz konusu ihtarın müvekkil şirket tarafından tebellüğ edilmesi üzerine müvekkil şirket tarafından ihbar olunan kiracı firma ilgi tutulmak suretiyle davalı / satıcıya ... 16. Noterliğinden gönderilen 11/05/2020 tarih ve ... yevmiye nolu ihtarname ile malların derhal teslim edilmesi aksi halde 165.000-Euro ile uğranılan zararın tahsili için yasal yollara başvurulacağının ihtar edildiği, davalı / satıcının söz konusu ihtarlara cevap vermediğini, bunun üzerine ihbar olunan kiracı firma ... 2. Noterliğinden gönderdiği 4 Haziran 2020 tarih ... yevmiye nolu ihtarname ile faaliyet gösterdikleri bölge ve üretilecek ürün ve ürünlere pandemi döneminde duydukları ihtiyacı ve teslimindeki gecikme sebebi ile uğradıkları zararı da belirtmek sureti ile makinelerin 5 iş günü içerisinde teslim edilmesini son kez ihtar ettiklerini, ihbar olunan kiracı firmanın finansal kiralama sözleşmesini feshetmesi üzerine müvekkil şirket tarafından davalı /satıcıya gönderilen ... 16. Noterliğinin 10/07/2020 tarih ve ... yevmiye nolu ihtarname ile finansal kiralama sözleşmesine konu 24/03/2020 tarihli proforma fatura muhteviyatı makinelerin satın alınması amacıyla 30/03/2020 tarihli sipariş üzerine kurulan alım satım akdinin makinelerin süresinde teslim edilmemesi sebebi ile feshedildiği, bu nedenle 165.000-Euro ile 1.687,40-Euro işlemiş faiz olmak üzere toplam 166.687,40-Euro tut...