Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2020/231 Esas KARAR NO : 2023/76 BAŞKAN : ... ... ÜYE : ... ... ÜYE : ... ... KATİP : ... ... DAVACI : ... - ... ... VEKİLLERİ : Av. ... - ... Av. ... - DAVALI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 18/06/2020 KARAR TARİHİ : 16/02/2023 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 02/03/2023 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 20/07/2017 tarihli "...numaralı İl Sağlık Müdürlüğü Binası Betonarme İnşaat İşleri Sözleşmesi" imzalandığını, sözleşme uyarınca müvekkilinin ... Sağlık Kampüsü Projesi için İl Sağlık Müdürlüğü binası betonarme...
T.C. ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2020/231 Esas KARAR NO : 2023/76
BAŞKAN : ... ... ÜYE : ... ... ÜYE : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - ... ... VEKİLLERİ : Av. ... - ... Av. ... - DAVALI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 18/06/2020 KARAR TARİHİ : 16/02/2023 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 02/03/2023
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 20/07/2017 tarihli "...numaralı İl Sağlık Müdürlüğü Binası Betonarme İnşaat İşleri Sözleşmesi" imzalandığını, sözleşme uyarınca müvekkilinin ... Sağlık Kampüsü Projesi için İl Sağlık Müdürlüğü binası betonarme inşaat işlerini üstlendiğini ve tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini, müvekkili şirket tarafından yerine getirilen işlerle ilgili düzenlenen hakedişlerin davalı tarafından onaylandığını, onaylanan hakedişler doğrultusunda faturalar düzenlendiğini, faturaların taraf şirket kayıtlarına işlendiğini, bu süreçte davalı şirket tarafından zeyilnameye ek işin keşfi fiyat tablosunda "Süre Uzatımı Kaynaklı Maliyet Artışı" nedeniyle işin fiyatında revizyon talep edildiğini, faturalar doğrultusunda 04/12/2019 tarihli "Cari Hesap Mutabakatı" düzenlendiğini, faturaya dayalı alacaklarının sözleşmede öngörülen sürede ve keşide edilen ihtara rağmen davalı şirket tarafından ödenmediğini, tahsili amacıyla Ankara 6. İcra Müdürlüğü'nün 2020/1357 E. Sayılı dosyasında icra takibine geçildiğini, itiraz üzerine takibin durduğunu belirterek davalının icra takibine yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde; taraflar arasında akdedilen 20/07/2017 tarihli sözleşmenin 42. maddesi uyarınca uyuşmazlığın çözümü için bilirkişi heyeti teşkil edilmeden ve sözleşmeyle belirlenen çözüm yolu tüketilmeden davacı şirketçe icra takibine girişilmesinin hukuka uygun olmadığını, taraflar arasında cari hesap sözleşmesi bulunmadığını, davacının bahsettiği mutabakat belgelerindeki imzanın kime ait olduğunun tespit edilemediğini, mutabakat tarihinden sonra müvekkile gönderilen 25/01/2020 tarih ve 260.000,00 TL tutarlı faturanın iade edildiğini, faturalara itiraz edilmemesinin işin davacı şirket tarafından tam ve gereği gibi yapıldığı anlamını taşımadığını, davacı kesin kabul hususunda müvekkiline başvurmadığı gibi tespit davası da açmadığını, nakdi teminatın iadesi koşullarının oluşmadığını, icra takibine konu edilen tutarda borcun bulunmadığını bildirerek davanın reddi ile lehlerine tazminata hükmedilmesini istemiştir. Dava taraflar arasında akdedilen sözleşmeden kaynaklı cari hesap(faturalar) alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istem...