DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 27/09/2013 BİRLEŞEN İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN ... ESAS SAYILI DAVASINDA; DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 13/10/2010 KARAR TARİHİ : 02/12/2022 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 02/01/2023 Mahkememizde görülen davanın ve birleşen davaların yapılan açık yargılaması sonucunda; İDDİA ; 2014/768 Esas sayılı asıl davada arsa sahibi davacılar vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkillerinin ... numaralı sokaklar ile çevrili ...parsel numaralı taşınmazın sahibi olduklarını, müvekkilleri ile davalı yüklenici şirket arasında bu taşınmaz üzerine inşaat yapımına ilişkin İzmir 7. Noterliğinde 08/12/1992 tarihli, ... yevmiye numaralı arsa payı karşılığı bina yapımı ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin imzalandığını, davalı yüklenicinin kendisinden kaynaklanan sebeplerle inşaatı halen sözleşme hükümlerine uygun...
T.C. İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/768 KARAR NO : 2022/1019
ASIL DAVADA; DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 10/09/2009
BİRLEŞEN İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN ... ESAS SAYILI DAVASINDA; DAVA : Tapu İptali ve Tescil DAVA TARİHİ : 11/11/2010
BİRLEŞEN İZMİR 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN ... ESAS SAYILI DAVASINDA; DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 27/09/2013
BİRLEŞEN İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN ... ESAS SAYILI DAVASINDA; DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 13/10/2010 KARAR TARİHİ : 02/12/2022 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 02/01/2023 Mahkememizde görülen davanın ve birleşen davaların yapılan açık yargılaması sonucunda; İDDİA ; 2014/768 Esas sayılı asıl davada arsa sahibi davacılar vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkillerinin ... numaralı sokaklar ile çevrili ...parsel numaralı taşınmazın sahibi olduklarını, müvekkilleri ile davalı yüklenici şirket arasında bu taşınmaz üzerine inşaat yapımına ilişkin İzmir 7. Noterliğinde 08/12/1992 tarihli, ... yevmiye numaralı arsa payı karşılığı bina yapımı ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin imzalandığını, davalı yüklenicinin kendisinden kaynaklanan sebeplerle inşaatı halen sözleşme hükümlerine uygun olarak bitirmediğini, buna bağlı olarak davalı yüklenici ile müvekkilleri arasında sırası ile İzmir 7. Noterliğinde 08/12/1992 tarihli, ... yevmiye numaralı arsa karşılığı bina yapımı ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin; İzmir 7. Noterliğinde 20/08/1993 tarihli, ... yevmiye numaralı ek sözleşmenin; Beyoğlu 28. Noterliğinde 12/01/2005 tarihli, ... yevmiye numaralı ek sözleşmenin; İzmir 27. Noterliğinde 21/11/2008 tarihli, ... yevmiye numaralı düzenleme suretiyle protokol isimli ek sözleşmenin ve İzmir 27. Noterliğinde 02/09/2009 tarihli, ... yevmiye numaralı düzenleme ek protokol isimli ek sözleşmenin imzalandığını, ilk sözleşmenin III.7 maddesi ile kısaca her türlü projelerin hazırlatılması, onayı ile binanın fenni usul ve kurallara uygun yapılmasının davalı yüklenicinin sorumluluğunda olduğunun kararlaştırıldığını, davalı yükleniciden kaynaklanan aksaklıkları gidermek için taraflar arasında imzalanan İzmir 27. Noterliğindeki 21/11/2008 tarihli, ... yevmiye numaralı düzenleme suretiyle protokol ile davalı yüklenicinin inşaatın son fiili durumuna uygun mimari, elektrik, mekanik, trafo yeri, asansör projelerini hazırlamayı, bu projelerin taraflarca imzalanmış 08/02/2002 tarihli paylaşım protokolüne ve ekli bağımsız bölüm listesine, teknik şartnameye, mahal listesine uygun olarak bitirilmesini ve binadaki mevcut kat irtifakının bozularak yeniden kurulmasını, binanın tamamı için yapı kullanma izin belgesini almayı ve gecikmeden kaynaklanan müvekkillerinin kira kaybı ve her türlü gecikmeden kaynaklanan haklarını kapsamak üzere protokolde belirtilen bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğini, taraflar arasında İzmir 27. Noterliğinde düzenlenen 21/11/2008 tarihli, ... yevmiye numaralı protokolün yüklenicinin taahhütleri başlıklı maddes...