Mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda, dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Davacı vekili ayrıntısı dava dilekçesinde ve 10/12/2015 tarihli talep açıklama dilekçesinde yazılı olduğu üzere, taraflar arasında 26/09/2012 tarihinde ... (... ) - ... (Kuzey) Elektrik İletim Hattı Teklif Birim Fiyat Yöntemli Anahtar Teslimi İşine Ait Yapım İşi" ile ilgili olarak sözleşme imzalandığını, davacının sözleşme kapsamında çift devre elektrik iletim hattı tesisi kapsamında 41 adet direğin alt montaj, üst montaj ve tel çekimi ile tek devre elektrik iletim hattı tesisi kapsamında 373 adet direğin alt montaj, üst montaj ve tel çekimi işlerini yaparak teslim etmeyi yüklendiğini, 05/10/2012 tarihinde yer teslim tutanağının düzenlendiğini, işin bitirilme tarihinin 27/05/2014 olduğunu, sözleşme konusu işe ait güzergah üzerinde orman arazileri ile özel mülkiyete konu taşınmazla ile ilgili...
T.C. ANKARA 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/559 Esas - 2021/400 T.C. ANKARA TÜRK MİLLETİ ADINA 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2020/559 KARAR NO : 2021/400
HAKİM : ... KATİP : ...
DAVACI :... VEKİLİ : Av. ...
DAVALI : ... ... VEKİLİ : Av. ...
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 14/07/2015 KARAR TARİHİ : 01/06/2021 KARAR YAZIM TARİHİ : 04/06/2021
Mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda, dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Davacı vekili ayrıntısı dava dilekçesinde ve 10/12/2015 tarihli talep açıklama dilekçesinde yazılı olduğu üzere, taraflar arasında 26/09/2012 tarihinde ... (... ) - ... (Kuzey) Elektrik İletim Hattı Teklif Birim Fiyat Yöntemli Anahtar Teslimi İşine Ait Yapım İşi" ile ilgili olarak sözleşme imzalandığını, davacının sözleşme kapsamında çift devre elektrik iletim hattı tesisi kapsamında 41 adet direğin alt montaj, üst montaj ve tel çekimi ile tek devre elektrik iletim hattı tesisi kapsamında 373 adet direğin alt montaj, üst montaj ve tel çekimi işlerini yaparak teslim etmeyi yüklendiğini, 05/10/2012 tarihinde yer teslim tutanağının düzenlendiğini, işin bitirilme tarihinin 27/05/2014 olduğunu, sözleşme konusu işe ait güzergah üzerinde orman arazileri ile özel mülkiyete konu taşınmazla ile ilgili olarak izin, kamulaştırma, el koyma gibi idari ve hukuki işlemlerin sözleşme eki yapım işleri genel şartnamesi hükümleri uyarınca davalı tarafından yerine getirilmesi gerekirken yerine getirilmediğini, davacının kendisinden kaynaklanmayan olumsuzluklara rağmen işin büyük bir kısmını tamamladığını, davalının kendi iç yazışmalarında kusurlu olduklarının kabul edildiğini, teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin davalının talebi ile uzatıldığını, yer tesliminin gereği gibi yapılmamış olması nedeniyle şantiye, malzeme, makine, ekip/ekipman sorunlarının ve ek maliyetlerin oluştuğunu, işin yapımı için ön görülen sürenin dolması üzerine yapılan süre uzatım taleplerine davalı tarafından olumlu cevap verilmediğini, işin bitirilmesi için ön görülen sürenin bitmesine rağmen davalı tarafından gecikme cezasının uygulanmadığını, sözleşmeye göre işe başlama tarihi olarak fiili yer teslim tarihinin esas alınmasının gerektiğini, davalının yükümlülüklerini yerine getirmediği halde işin yapılmasını istediğini, sonrasında sözleşmenin haksız, hukuka aykırı ve kötü niyetli şekilde feshedildiğinin bildirildiğini, sözleşmenin feshi nedeniyle davacı hakkında tasdik edilen konkordato projesinin de olumsuz olarak etkilendiğini, davalının kendi kusuru ile işin gecikmesine neden olmasına rağmen sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini, teminatların nakde çevrilmesini sağladığını belirterek her türlü zarar, alacak ve tazminat hakları ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile taraflar arasında imzalanan sözleşmenin davalının kusuru nedeniyle yürütülemediğinin tespitine, davalı tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak feshedilmek istenen sözleşmenin ayakta tutulmasına, s...