Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili olan davacı şirket ile davalı arasında 03/05/2021 tarihli sözleşme akdedildiğini, sözleşme uyarınca, müvekkili olan davacı şirketin, davalının----bulunan ----işçilik ve malzeme işlerinin yapılmasını KDV hariç 720.000,00-TL bedel mukabilinde üstlendiğini, işin teslim tarihinin 03/07/2021 tarihi olarak kararlaştırıldığını, sözleşmenin---sağlanmış icmal listesi dışında istenecek olan hizmet, işçilik veya malzemelere ait bedeller projeye ek bedel olarak dâhil edilecektir şeklinde anlaşma sağlandığını, sözleşme harici çıkan ek işler için --- tutarında malzeme ve işçilik hizmeti verdiğini, davacı şirketin sözleşme kapsamında kullanılacak --- ------ve hızla işe başladığını, davacı şirketin hafta içi ve...
T.C. İstanbul Anadolu 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2022/136 Esas
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 28/02/2022 KARAR TARİHİ : 09/03/2022
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili olan davacı şirket ile davalı arasında 03/05/2021 tarihli sözleşme akdedildiğini, sözleşme uyarınca, müvekkili olan davacı şirketin, davalının----bulunan ----işçilik ve malzeme işlerinin yapılmasını KDV hariç 720.000,00-TL bedel mukabilinde üstlendiğini, işin teslim tarihinin 03/07/2021 tarihi olarak kararlaştırıldığını, sözleşmenin---sağlanmış icmal listesi dışında istenecek olan hizmet, işçilik veya malzemelere ait bedeller projeye ek bedel olarak dâhil edilecektir şeklinde anlaşma sağlandığını, sözleşme harici çıkan ek işler için --- tutarında malzeme ve işçilik hizmeti verdiğini, davacı şirketin sözleşme kapsamında kullanılacak --- ------ve hızla işe başladığını, davacı şirketin hafta içi ve hafta sonu tam kapasite ile çalışmaya devam ettiğini, mesai yaptığını, pandemi nedeniyle tam kapanma ilan edilen günlerde dahi işi durdurmadığını ve planlanan teslim gününden önce işi teslim etmek için olağanüstü ---- yayınlanan -------- itibari ile kontrollü açılmasına ---- tarihinden itibaren ise ---- yapılmasına karar verilmesine ilişkin bu genelge sonrasında davalı şirket yetkileri ve çalışanlarının davacı şirket yetkili ve çalışanlarını--- süresinden çok daha önce teslime zorlamaya başladıklarını, yüklenmiş olduğu işi teslim tarihinden önce yetiştirmek için büyük çaba gösterildiğini, davacı şirketin ---- arasında akdedilmiş olan --- tarihli sözleşmede üstlenmiş olduğu işleri, malzeme ve işçilik dahil % 95 seviyede bitirdiğini, --- --- çalışma yapılmakta iken muhatap şirket yöneticisi---yetkilisi-- --- açıldığını, işin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, düğün yapamadıklarını, kar kaybı yaşadıklarını belirterek bağırmaya başladıklarını, davacı şirket yetkilisi ---- işin teslim tarihinin --- tarihi olduğunu, teslim için daha 20 günleri olduğunu, buna rağmen tüm gayreti göstermek suretiyle işin % 95 lik kısmını bitirdiklerini, teslim tarihinden önce işi bitirmek için tüm çabayı sarf edeceklerini belirttiğini, buna rağmen muhatap şirket yöneticisi ---- yanında bulunan şahısların, müvekkili olan davacı şirket yetkilisi ------ üzerine yürüdüklerini, hakaret ve tehdit ettiklerini, fiili saldırıda bulunduklarını, davacı şirket çalışanları ve yetkilisini proje alanından attıklarını, buna istinaden şüpheliler hakkında şikayette bulunulduğunu, davacı şirketin % 5 seviyede eksik kalan işleri tamamlamak için iyi niyetle hareket etmeye devam ettiğini ve yaşanan--- şirket yetkililerini davacı şirket merkezine davet ettiğini, ----şahsın davacı şirket yetkililerini tehdit ettiğini, buna ilişkin --- bulunulduğunu, davacı şirketin --- ile yüklendiği işleri malzeme işçilik dahil % 95 sevi...