Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin sahibi ve yetkilisi bulunduğu ----isimli ---bulunan şirketine, davalı şirket ile yapmış olduğu ------ bedel karşılığı, belirtilen şartlarda satın alma konusunda anlaşıldığını, müvekkili şirket tarafından anlaşılan bedelin çok daha üstünde ödeme yapılmasına rağmen belirtilen sürede makinelerin tesliminin gerçekleşmediğini, müvekkili şirketin makinelerin tesliminin yapılmaması nedeniyle büyük bir kazanç kaybına ve zarara uğradığını, davalı şirkete ---- numarası ile ihtarname gönderildiğini, davalı şirketçe herhangi bir ödemede bulunmadığı gibi ihtarnameye de herhangi bir cevapta vermediğini, fazlaya ilişkin her türlü hak alacak ve dava açma hakları saklı kalmak kaydıyla ---- tarihli satım sözleşmesinin ifa...
T.C. İstanbul Anadolu 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/213 Esas KARAR NO: 2022/11 DAVA: Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 24/03/2021 KARAR TARİHİ: 06/01/2022 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin sahibi ve yetkilisi bulunduğu ----isimli ---bulunan şirketine, davalı şirket ile yapmış olduğu ------ bedel karşılığı, belirtilen şartlarda satın alma konusunda anlaşıldığını, müvekkili şirket tarafından anlaşılan bedelin çok daha üstünde ödeme yapılmasına rağmen belirtilen sürede makinelerin tesliminin gerçekleşmediğini, müvekkili şirketin makinelerin tesliminin yapılmaması nedeniyle büyük bir kazanç kaybına ve zarara uğradığını, davalı şirkete ---- numarası ile ihtarname gönderildiğini, davalı şirketçe herhangi bir ödemede bulunmadığı gibi ihtarnameye de herhangi bir cevapta vermediğini, fazlaya ilişkin her türlü hak alacak ve dava açma hakları saklı kalmak kaydıyla ---- tarihli satım sözleşmesinin ifa edilmemesi sebebiyle, ödenen ---ödeme tarihlerinden itibaren devlet bankalarının o para birimi ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödenen en yüksek faiz oranı ile iadesine, müvekkilinin ödemiş olduğu ------alacağın ödeme tarihlerinden itibaren hesaplanacak devlet bankalarının----- açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödenen en yüksek faiz oranı ile davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; sözleşmeye göre tarafların makinanın satış fiyatı olarak ---- tutarında mutabık kaldığını, sözleşmeye göre ilk ödeme olan---- sözleşmenin kuruluş aşamasında ödeneceğini,----- müvekkilinin adresinden yükleme yapılacağı tarihte ödeneceğinin kararlaştırıldığını, ilk taksidin sözleşme tarihinde ödenmesi gerekirken ödenmediğini, sözleşmenin kurulmasından -----gün sonra ilk taksitin ödemesinin tamamlandığını, müvekkilinin üreteceği makinaların parçalarını çeşitli yerlerden temin ettiğini, geciken ödemelerin müvekkilinin parça teminini imkansız hale getirdiğini ve gecikmelere sebep olduğunu, ödemeler yapıldıkça müvekkilinin parça temini yaparak makine üretimlerini tamamladığını fakat davacının kabul etmediğini, pandemi koşulları nedeniyle parça üreticileri üretimleri durdurduğu için müvekkilinin çalışmalarını durdurmak zorunda kaldığını, ------ mücbir sebeplerin belirtildiğini, müvekkilinin her türlü çabayı sarf ettiğini, haksız ve yasal dayanaktan yoksun davanın reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. DELİLLER: Davacı vekili dava dilekçesinde, satış sözleşmesini, ödeme dekontlarını, banka kayıtlarını, mail yazışmasını, ihtarnameyi, davacı şirkete ait ticari faaliyet belgesini, davalı şirket kayıtlarını, tanık ve bilirkişi incelemesini delil olarak göstermiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde, sa...