DAVA : İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) DAVA TARİHİ : 31/12/2018 KARAR TARİHİ : 11/12/2019 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin enerji üretim ve dağıtım sektöründe faaliyet gösterdiğini, davacı ile davalı borçlu arasında "... OSB Güneş Enerjisi Santrali Projelendirme ve Yapım Sözleşmesi" imzalandığını, anılan sözleşmenin en son 03/01/2017 tarihinde revize edildiğini, taraflar arasında akdedilen sözleşmenin konusunun ... OSB 112 ada, 6 nolu parselde davalı borçluya satışı yapılacak...'in kapsamının, bedelinin, ödemesinin, kurulumunun, onarımının, işletmeye alınmasının, garanti koşullarının saptanması ve bu hususlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin tanımlanması olduğunu,...
T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/1200 Esas KARAR NO : 2019/983
DAVA : İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) DAVA TARİHİ : 31/12/2018 KARAR TARİHİ : 11/12/2019
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin enerji üretim ve dağıtım sektöründe faaliyet gösterdiğini, davacı ile davalı borçlu arasında "... OSB Güneş Enerjisi Santrali Projelendirme ve Yapım Sözleşmesi" imzalandığını, anılan sözleşmenin en son 03/01/2017 tarihinde revize edildiğini, taraflar arasında akdedilen sözleşmenin konusunun ... OSB 112 ada, 6 nolu parselde davalı borçluya satışı yapılacak...'in kapsamının, bedelinin, ödemesinin, kurulumunun, onarımının, işletmeye alınmasının, garanti koşullarının saptanması ve bu hususlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin tanımlanması olduğunu, sözleşme ile...'in davacı şirket tarafından inşa edilmesinin kararlaştırıldığını, sözleşmenin akdedilmesinden sonra davacı tarafından yapım çalışmalarına başlandığında sözleşmede belirtilen çakma yönteminin saha zemini için uygun olmadığı ve arazi şartlarına göre beton ayak yapılmasının teknik açıdan zaruri olduğunun anlaşıldığını, bu durumun davalıya bildirildiğini ve karşılıklı mutabakat sonucu yeni projelerin onaylarının alındığını, davacı şirketin sözleşmeye uygun olarak edimlerini tam ve eksiksiz süresinde tamamladığını ve davalıya teslim ettiğini,...'te herhangi bir eksik bulunmadığı tespit edilerek 28/12/2017 tarihinde ilgili santral bakımından güneş enerjisi santrallerinin ... Genel Müdürlüğü tarafından geçici kabulünün yapıldığını, bu kabulün yapılmasından sonra proje değişikliği sebebiyle doğmuş olan ek ücretin davalıdan sözlü ve yazılı olarak talep edildiğini, çıkan ek maliyete dair 06/02/2018 tarih ve 118.000,00 USD bedelli faturanın davalıya iletildiğini, ancak davalının söz konusu faturaya itiraz ettiğini ve davacıya iade ettiğini, faturanın ödenmemesi nedeniyle davacı tarafından davalı aleyhine İstanbul ...İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, ancak davalı borçlunun başlatılan takibe haksız olarak itiraz ettiğini, yine davalı borçlunun davacının aynı eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli borcunu ödememesi nedeniyle İstanbul ...İcra Müdürlüğü'nün... Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının işbu icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini, bunun üzerine mahkememizin ... Esas sayılı dosyası ile işbu icra dosyasına yapılan itirazın iptaline ilişkin dava açıldığını, her iki davanın konu ve taraflarının aynı olduğunu, anılan nedenlerle öncelikle işbu davanın yine mahkememizin ... Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine, haklı davanın kabulü ile davalının icra dosyasına yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına, davalının %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargıla...