E. 2020/143 K. 2020/452

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/143 Esas KARAR NO : 2020/452 DAVA : Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 20/02/2020 KARAR TARİHİ : 06/10/2020

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkil şirketinin Türkiye'nin en önemli ... dolum makinesi üreticilerinden biri olduğunu, ürettiği makineleri tüm dünya pazarında sergilemekte, birçok farklı ülkeye ihraç ettiğini, bu kapsamda müvekkil 30-31 Ocak 2019 tarihlerinde Fransa'nın Paris şehrinde gerçekleşen "... " fuarında sergileyeceği makinelerin taşınması işi hususunda davalı firma ile anlaştığını, taraflar arasında imzalanan taşıma sözleşmesi kapsamında makinelerin 29/01/2019 tarihinde davalı tarafından teslim edileceği kararlaştırıldığı, ancak bu tarihte makinelerin Parist'te fuar alanında müvekkile teslim edilmediği, davalı firma tarafından fuarın son günü olan 31/01/2019 tarihinde teslim edildiğini, sözleşmeden doğan teslim yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle müvekkil şirket önemli fuardan beklediği verimi elde edemediğini, makine satışları sonunda elde edeceği gelirden yoksun kaldığını, müvekkilinin davalının süresi içeresinde teslimi gerçekleştireceğine güvenerek fuar katılımı , stand dizaynı , araç kiralama, otel konaklaması, uçak biletleri, gibi fuarla ilgili birçok harcama yaptığını, davalı taşıyıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle müvekkilinin maddi zarara uğramasına sebep olduğunu ,uğranılan zarara ilişkin davalı şirkete ... Noterliği 26/04/2019 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesi gönderilerek uğranılan zararların tazmini bir kez de noter kanalıyla talep edildiğini, davalı cevabi ihtarnamede ise yaşanılan gecikmenin 28-29 Ocak 2019 tarihlerinde Fransa da yaşanan olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını, bu nedenle meydana gelen gecikmeden kendilerinin sorumlu tutulamayacağı belirtildiğini, uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin koşulları düzenleyen , Türkiye'nin de imzalamış olduğu Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için mukavele sözleşmesine göre taşıyıcı eşyayı gönderenden teslim aldığı andan itibaren, teslim ettiği ana kadar eşyanın kısmen veya tamamen maruz kalması muhtemel ziya veya hasar ile teslimindeki gecikmeden doğan zararlardan sorumlu olduğunu, yaşanan gecikmenin taşıyıcının en yüksek özeni göstermesine rağmen kaçınamayacağı ve sonuçlarını önlemesine olanak bulunmayan bir durumdan kaynaklanması halinde ise bu sorumluluk sınırlandırıldığını, yerleşik yargı kararları ve doktrinde , hava durumuna bağlı olumsuzluklar, gecikmeler, örneğin buzlanma ve yoğun yağış hiçbir şekilde önlenemez ve kaçınılmaz sonuç olarak kabul edildiğini, netice olarak davalı taşıyıcının, teslim yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi müvekkilin maddi zarara uğramasına sebep olduğunu beyanla, belirtilen sebepler dahilinde,...