Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, Yukarıda adı ve adresi yazılı davacı tarafından açılan hukuk davasının-------- yapılan yargılaması sonucunda aşağıda gerekçesi yazılı hükme ulaşılmıştır. ASIL DAVA : DAVA : Davacı vekili dava dilekçesi özetle ; davacı şirket ile davalı şirket arasında ------ tarihinde alt yüklenici sözleşmesi akdedildiğım, sözleşmeye göre ------ tarihinde teslim etmesi gereken işi süresinde teslim etmediğini, eksik bıraktığını, özen yükümlülüğüne uygun olarak yerine getirmeyerek ayıplı ifada bulunduğunu, davalının sözleşmeye uygun ifa etmesi zorunluluğu ile müteaddit kereler uyarıldığını, davalının----- tarihi itibariyle inşaat sahasından ekibi ile birlikte çekildiğini, davacı şirket tarafından----- yevmiye numaralı ---- tarihli ihtarnamesi gönderildiğim, ihtarnamenin------ tanhinden...
T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/1069 Esas KARAR NO : 2021/399 DAVA :Alacak(Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 17/09/2014 KARAR TARİHİ : 22/03/2021 BİRLEŞEN DAVA----- MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/990 Esas DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 29/04/2015 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, Yukarıda adı ve adresi yazılı davacı tarafından açılan hukuk davasının-------- yapılan yargılaması sonucunda aşağıda gerekçesi yazılı hükme ulaşılmıştır. ASIL DAVA : DAVA : Davacı vekili dava dilekçesi özetle ; davacı şirket ile davalı şirket arasında ------ tarihinde alt yüklenici sözleşmesi akdedildiğım, sözleşmeye göre ------ tarihinde teslim etmesi gereken işi süresinde teslim etmediğini, eksik bıraktığını, özen yükümlülüğüne uygun olarak yerine getirmeyerek ayıplı ifada bulunduğunu, davalının sözleşmeye uygun ifa etmesi zorunluluğu ile müteaddit kereler uyarıldığını, davalının----- tarihi itibariyle inşaat sahasından ekibi ile birlikte çekildiğini, davacı şirket tarafından----- yevmiye numaralı ---- tarihli ihtarnamesi gönderildiğim, ihtarnamenin------ tanhinden davalı şirkete tebliğ edildiğini,--------dosyası ile yaptırdığı delil tespitinde işi yarım bırakılarak terk edilmiş olduğu belirtildiğini, bu nedenlerle davacı şirketin de alıcılara karşı yükümlülüğünü yerine getiremediğini, geç teslim sebebiyle alıcıya aylık kira bedeli ödenmesi zorunluluğuyla karşı karşıya kalındığını, şirket sözleşme konusu işi belirlenen sürede teslim etmediğini, eksik ve ayıplı ifada bulunduğunu, bu nedenlerle sözleşme konusu iıışaann zamanında teslim edilmemesi sebebiyle, sözleşmenin ------ ------ tamamlanmasının gecikmesi halinde her gün için sözleşme bedelinin binde beşi oranında ceza ödemeyi kabul ettiğini, eksik ve ayıplı yaptığı işler dolayısıyla tespit yaptırıldığını, sözleşme konusu inşaatın zamanında teslim edilmemesi sebebiyle 3.kişilerce yapmak zorunda olduğu kira ödemelerinin tazmini talep edildiğini, davalının sözleşme konusu inşaatın zamanında teslim edilmemesi sebebiyle uğramış olduğu munzam zararı belirlenerek, sözleşmede belirlenen kesin vade tarihi olan ------ tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsilinin talep edildiğim, sözleşme konusu inşaatın zamanında teslim edilmemesi sebebiyle, davacının uğradığı itibar kaybı sebebiyle uğradığı zararın tazmini için dava açma zorunluluğunun doğduğunu, açıklanan nedenlerle taraflar arasındaki sözleşmenin teshine, fazlaya ilişkin hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla tahkikat sonucu arttırılmak üzere sözleşme konusu inşaatın zamanında teslim edilmemesi sebebiyle, davalının sözleşmenin feshi tarihi itibariyle ödenmesi gerekli olan cezai şart bedelinin tespiti ile sözleşmede belirlenen kesin vade tarihi olan ------tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline, sözleşme konusu inşaattaki eksik ve ayıplı işler bedelinin tespiti ile ----- tarihinden itibaren işleyecek avan...