Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, davalı-karşı davacı ...'nin karşı davası yönünden 22.02.2021 tarihinde karar verilmiş olmakla asıl dosya tefrik edilerek 2021/... Esası üzerinden yargılamasına devam edilecek olup karşı dava yönünden iş bu dosyada bulunan taraf sıfatları ve dava tarihi gerekçeli karar başlığında düzenlenmiştir. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Mahkememizin 2020/... Esas sayılı dosyasında davalı-karşı davacı vekilinin cevap-karşı dava dilekçesinde özetle; davacı-karşı davalının bir kısım gerçek dışı anlatım, beyan ve savlarla alacak talebinde bulunduğunu, davacı-karşı davalının tüm anlatım, sav ve taleplerini red ettiklerini, davacı-karşı davalıya hiçbir borcun bulunmamakta, aksine alacağı bulunduğunu, tarafların arasında 18.10.2018 tarihinde ... ... Blok Projeleri İnce İşler Yüklenici Sözleşmesi...
T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/... Esas KARAR NO : 2021/130 DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 12.01.2021 (karşı dava tarihi) KARAR TARİHİ : 22/02/2021
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, davalı-karşı davacı ...'nin karşı davası yönünden 22.02.2021 tarihinde karar verilmiş olmakla asıl dosya tefrik edilerek 2021/... Esası üzerinden yargılamasına devam edilecek olup karşı dava yönünden iş bu dosyada bulunan taraf sıfatları ve dava tarihi gerekçeli karar başlığında düzenlenmiştir. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Mahkememizin 2020/... Esas sayılı dosyasında davalı-karşı davacı vekilinin cevap-karşı dava dilekçesinde özetle; davacı-karşı davalının bir kısım gerçek dışı anlatım, beyan ve savlarla alacak talebinde bulunduğunu, davacı-karşı davalının tüm anlatım, sav ve taleplerini red ettiklerini, davacı-karşı davalıya hiçbir borcun bulunmamakta, aksine alacağı bulunduğunu, tarafların arasında 18.10.2018 tarihinde ... ... Blok Projeleri İnce İşler Yüklenici Sözleşmesi akdedildiğin, davacı-karşı davalının akdedilen Sözleşmeyi kabul ettiğini, davacının işi yaptığına dair savları gerçek dışı olup işi süresinde yapmadığı, kendisine 30.04.2019 tarihine kadar süre verildiği, davacı-karşı davalının bu tarihe kadar bitirmediğinde işin başkasına yaptırılacağını ve bedelinin de kendisinden tahsilini kabul ettiği 10.04.2019 tarihli evrakta olduğunu, Davacı-karşı davalının 30.04.2019 tarihine kadar işi yapmadığı, bunun üzerine işin onun adına bir başkasına (davacının eski çalışanlarına/ortağına) yaptırıldığı ve bedelin de ödendiği 08.08.2019 tarihli evrak ile sabit olup burada davalı-karşı davacı olarak işin bitirilmesini temin için elinden geleni yaptığını, malzeme temini davacı-karşı davalıya ait olmasına rağmen malzeme verdiğini, temin ettiğini, çalışanlarının sigorta primlerini ödediğini, sair giderler yaptıklarını, buna rağmen davacı-karşı davalının işi bitirmeyip bitirmemek için de ısrarcı olduğunu, bunun üzerine İş davacı-karşı davalıın da muvafakati ile davacı-karşı davalının eski çalışanlarına yaptırıldığını, karşı davalı ... şirketinden ... ... Blok Projeleri İnce İşler Yüklenici Sözleşmesi kapsamında 228.923,87 TL alacaklı olduklarını, alacağın karşı davacı şirket kayıtları ile sabit olduğunu, haksız ve dayanaksız asıl davanın reddini, karşı davanın kabulü ile fazlaya dair ve sair haklar saklı kalmak kaydı ile 228.923,87 TL alacağın avans faizi ile birlikte karşı davalıdan tahsiline, masraf ve avukatlık ücretinin davacı-karşı davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Dava, taraflar arasındaki sözleşme uyarınca karşı davacının verilen avans nedeniyle cari hesap alacağı istemine ilişkindir. 19.12.2018 tarihinde yürürlüğe giren 06.12.2018 tarih 7155 sayılı Kanunun 20. maddesiyle TTK'ya eklenen 5/A maddesinde "Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan ...