DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 26/09/2017 KARAR TARİHİ : 26/03/2018 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, Kahramanmaraş ilinde bulunan ve davalı şirketin işletiminde olan ...'in ön binasının yenilenmesi işlerinin, düzenlenen 09/01/2015 tarihli "... ... Sözleşmesi ile müvekkili şirket tarafından yüklenildiğini, ayrıca 31.08.2015 tarihli "... Projesi Kapsamında Arka Binanın Yıkım, Kırım ve Yeniden İnşaatının Yapımı Sözleşmesi ile, Otel'in arka binasının (ek binasının) yenilenmesi işlerinin de inşa ilişkisine dahil edildiğini, İnşa işlerinin bir müddet sözleşmeler çerçevesinde yürütüldükten sonra her iki sözleşmeninde geçerliliğine son verilerek istisna akdi ilişkisi düzenlenen 15.07.2016 tarihli "...İnşaat...
T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2017/847 Esas KARAR NO : 2018/214 DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 26/09/2017 KARAR TARİHİ : 26/03/2018 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, Kahramanmaraş ilinde bulunan ve davalı şirketin işletiminde olan ...'in ön binasının yenilenmesi işlerinin, düzenlenen 09/01/2015 tarihli "... ... Sözleşmesi ile müvekkili şirket tarafından yüklenildiğini, ayrıca 31.08.2015 tarihli "... Projesi Kapsamında Arka Binanın Yıkım, Kırım ve Yeniden İnşaatının Yapımı Sözleşmesi ile, Otel'in arka binasının (ek binasının) yenilenmesi işlerinin de inşa ilişkisine dahil edildiğini, İnşa işlerinin bir müddet sözleşmeler çerçevesinde yürütüldükten sonra her iki sözleşmeninde geçerliliğine son verilerek istisna akdi ilişkisi düzenlenen 15.07.2016 tarihli "...İnşaat İşleri Sözleşmesi ile tümüyle yenilendiğini, yapımı yüklenilen imalatların eksiksiz olarak tamamlanarak, 04.01.2017 tarihinde imzalanan Geçici Kabul Tutanağı ile teslim edildiğini, sözleşme gereği işlerin toplam bedelinin 7.971.558,20 TL + KDV olarak belirlendiğini, bugüne kadar 4.900.000,00.TL kadar ödeme yaptıklarını, yapılacak imalatların 3.000.000,00.TL ücret tutarındaki kısmının işverence sağlanacak teşvik belgesi kapsamında kalacağı düşünülerek kdv'siz ödeneceği, teşvik kapsamına sokulamayacağı düşünülen 4.971.558,20 TL imalat bedelinin %18 oranındaki KDV tutarının 894.880,48 TL'ye tekabül edeceği, toplamda bedelin 8.866.438,68 TL olacağı, ödemeler sonrası kalan bakiye 966.438,68 TL'nin ise iş bitiminde fatura kesildikten sonra en geç 20 gün içinde nakden ödeneceğinin kararlaştırıldığı, ayrıca teşvik kapsamına girmeyen işlerin KDV tutarı olan 190.347,42 TL olduğunu, toplam alacak tutarının bugüne kadar ödenmediğini, bunun üzerine İstanbul ...İcra Müdürlüğünün ...E.sayılı dosyası ile takip başlattıklarını, davalı tarafından itiraz edildiğini ve takibin durduğunu belirterek, itirazın iptali ile takibin devamını, likit bulunmayan 966.438,68 TL ücret alacağı ve davalı adına ödenen teşvik kapsamına girmeyen imalatların KDV toplamı olan 190.347,42 TL toplamda 1.156.786,02 TL alacak bakımından icra inkar tazminatı yükletilmesini, davalının ekonomik bakımından durumunun zor olduğu nedenle teminat karşılığında, malları ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, yetki itirazlarını yinelediklerini, sözleşmede her ne kadar İstanbul ve Kahramanmaraş Mahkemeleri denmiş ise de, sözleşmenin ifa edildiği yer, sözleşme konusu otel inşaatı, ve sözleşmeye ilişkin davaların hepsinin Kahramanmaraş ilinde olduğunu, davacı tarafından sunulan geçici kabul tutanak tarihinin 04/01/2017 olduğunu, belirlenen tarihten yaklaşık 5 ay gecikmeli olduğunu, müvekkili şirketin......