Mahkememize açılan davanın dosya üzerinde yapılan incelemesi sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesi ile; Davalı ... Belediyesinin görev ve sorumlulukları arasında olan evsel atıkların bertarafı amacıyla Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin yapımı için Fen İşleri Daire Başkanlığınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yapım ihalesi sonucu, ... ile ... ... İnş. San. Turz. ve Tic. A.Ş. iş ortaklığı arasında 11.09.2017 tarihinde ... Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Yapımı İşine Ait Sözleşme imzalandığını, bu sözleşmenin 9. maddesine göre işin süresinin 1365 gün olduğunu, süre sonunun 11.06.2021 tarihi olduğunu, ancak ... tarafından yapım yüklenicisi İş Ortaklığına verilen dördüncü süre uzatımı ile sözleşmenin süresinin, yapım süresi 31.10.2021 ve işletme süresi 31.10.2022 tarihine kadar uzatıldığını, gelinen aşamada ... Fen...
T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO:2021/770 Esas KARAR NO:2021/825
DAVA : Menfi Tespit DAVA TARİHİ:08/12/2021 KARAR TARİHİ:09/12/2021
Mahkememize açılan davanın dosya üzerinde yapılan incelemesi sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesi ile; Davalı ... Belediyesinin görev ve sorumlulukları arasında olan evsel atıkların bertarafı amacıyla Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin yapımı için Fen İşleri Daire Başkanlığınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yapım ihalesi sonucu, ... ile ... ... İnş. San. Turz. ve Tic. A.Ş. iş ortaklığı arasında 11.09.2017 tarihinde ... Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Yapımı İşine Ait Sözleşme imzalandığını, bu sözleşmenin 9. maddesine göre işin süresinin 1365 gün olduğunu, süre sonunun 11.06.2021 tarihi olduğunu, ancak ... tarafından yapım yüklenicisi İş Ortaklığına verilen dördüncü süre uzatımı ile sözleşmenin süresinin, yapım süresi 31.10.2021 ve işletme süresi 31.10.2022 tarihine kadar uzatıldığını, gelinen aşamada ... Fen İşleri Daire Başkanlığınca 15.09.2021 tarihi esas alınarak tesisin yapımına ilişkin kısmi geçici kabul yapıldığını ve 29.11.2021 tarihinde onaylandığını, diğer taraftan söz konusu Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin yapım yüklenicisi İş Ortaklığı tarafından inşa yapım sürecinin tamamlanması sonrasında işletilmesi amacıyla ... Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 30.01.2019 tarihinde gerçekleştirilen işletme ihalesi sonucu, davalı ... Belediye Başkanlığı ile müvekkili davacı .... A.Ş. arasında 19/02/2019 tarihli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin Enerji İletim Hattının Yapılması, Elektrik Enerjisi Üretimi ve Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin İşletilmesi İşi Sözleşmesi" imzalandığını, Sözleşmenin 9. maddesine göre işin süresinin, sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl olup, ayrıca sözleşmenin 18. maddesinde şalt ve elektrik iletim ve dağıtım hattı yapım işinin 24 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü, buna göre 10 yıllık sözleşme süresinin ilk 2 yılı enerji iletim hattının yapım süresi, sonraki 8 yılı ise tesisin işletme süresi olduğunu, Sözleşmenin 3 ve 5. maddelerine göre, işletme süresince elde edilecek elektrik gelirinden yıllık brüt cironun %30'u işletme bedeli olarak ...'ye ödeneceğini, ayrıca 5 ve 19. madde hükümlerine göre, eğer yıllık brüt cironun %30'u muhammen bedel olan 69.987.710,00 TL'nin altında kalırsa, bu durumda muhammen bedel ödeneceğini, ... ile müvekkili arasındaki işbu işletme sözleşmesi kapsamında 24 ay yapım süresi öngörülmüş olan şalt ve elektrik iletim ve dağıtım hattı inşaatı müvekkili tarafından zamanında tamamlandığını, ancak ... & ... tarafından üstlenilen yakma tesisinin yapım inşaat süreci henüz yeni tamamlandığını, ... Fen İşleri Daire Başkanlığının 29.11.2021 onay tarihli kısmi geçici kabulü ile tesisin işletme ve elektrik enerjisi üreterek gelir elde aşamasına yeni gelinebildiğini, sonuç olarak taraflar arasındaki 19/02/2019 tarihli sözleşme kapsamın...