E. 2016/655 K. 2019/1159

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2016/655 Esas KARAR NO: 2019/1159

DAVA : Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 14/06/2016 KARAR TARİHİ: 25/09/2019 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Davalı sigorta şirketi tarafından 23.06.2015-2016 vadeli davacı adına... sayılı İnşaat Sigorta Poliçesi tanzim edildiğini, müvekkilinin restorasyonunu üstlendiğiççç adresinde bulunan rizikonun (inşaat işleri ) kapsamına alındığı,... adresinde yangın riski geçirmiş olan dava dışı...a ait fabrika binasında davacı tarafından davalı sigortacı tarafından teminat altına alman ve taahhüt olunan hasar restorasyonu çalışmaları sırasında 15.08.2015 tarihinde bina aşklarının söküldüğünü, 17.08.2015 tarihinde imal edilen aşkların montajına başlanarak devam edildiğini, 19.08.2015 günü çevrede hissedilen şiddetli fırtınada can güvenliği riski sebebiyle montaj yapılamadığını ve 20.08.2015 günü ise 14. Makasın rüzgar mukavemetine dayanamayarak devrildiğini, yapımı devam eden inşaatta bu makasın düşmesi sebebiyle 21.08.2015 tarihinde yapılması planlanan çatı montajının yapılamadığını ve rüzgar dolayısıyla davaya konu hasarların oluştuğunu, bu nedenle... A.Ş 'nin ... Havalimanı Meteoroloji Müdürlüğünün dosyada müfrez resmi kayıtları kapsamında sigortalı fabrikanın bulunduğu açık arazide ... mevkiinde bulunan ve müvekkili davacı tarafından restorasyon yenileme ve yeniden imal çalışmaları yürütülen fabrika binasında ( fırtına şiddetinde esen rüzgâra bağlı olarak çatıda bulunan prefabrik sisteme ait 14 adet makastan birinin, düşerek kırılması düşen makasın ağırlık ve şiddetine bağlı olarak fabrikanın alt katında sıva hasarları meydana getirmesi, makasın düşmesi neticesinde 21.08.2015 tarihinde montajı başlayacak olan sandviç panelin de montajının gerçekleşememesine bağlı çatının kapanamamış olması dolayısıyla yağan yağmurların fabrikanın her iki katında (bodrum ve zemin katlar) yoğun boya ve sıva hasarlarına yol açması şeklinde gerçekleşen hasardan sorumlu olduğunu, meydana gelen hasarın davalı sigorta şirketine ihbarı üzerine davacıya 1282291 sayılı Hasar Dosyası'nın açıldığı bilgisinin verildiğini ve ... Sigorta Poliçesi Genel Şartları gereği sigortalı fabrika binasında meydana gelen hasar tutarının tespiti konusunda ...Şti. Nin görevlendirildiğini, eksperiz işlemlerine başlanılmasına rağmen çok uzun süren bir gecikmeden sonra rapor tanzim edildiğini, tespitlerde sigortalı fabrikada meydana gelen hasar tutarı hesap edilirken hasar gören imalat miktarlarının düşük alınması-su tahliyesi ve temizlik için yapılan 4.000,00-TL'lik bedelin 2.000,00-TL olarak dikkate alınması boyanacak kısımlar için yanlış metraj tatbiki şeklinde bir kısım hasarların değerlendirilmemesi ve KDV'nin de dikkate alınmaması sonrasında 74.900,00-TL olarak hesaplanmış bu tutarın müvekkiline eksper tarafından ifade ed...