DAVA : Sözleşmeden Kaynaklanan Akdin Feshi ile Maddi ve Manevi Tazminat DAVA TARİHİ : 08/06/2020 KARAR TARİHİ : 06/07/2020 Mahkememizde açılan Sözleşmeden Akdin Feshi ile Maddi ve Manevi Tazminat davasının dosya üzerinden yapılan incelemesi sonunda; GEREKÇE : Davacı vekili, taraflar arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, müvekkilinin ----------------------- kayıtlı taşınmazın maliki olduğunu; Beyoğlu ------. Noterliğinde düzenlenen ----sözleşme gereğince davalı yüklenicinin bu taşınmaz üzerine inşaat yapmayı taahhüt ettiğini; sözleşme gereğince yapılan inşaatın %37'sinin arsa sahibi müvekkiline %67'sinin ise davalı müteahhide ait olacağının kararlaştırıldığını; böylece inşa edilecek -------adedinin davacıya 46 adedinin davalıya ait olacağının kararlaştırıldığını; teslim tarihinin belirlendiğini ancak süresi içinde inşaatın teslim edilemediğini, buna rağmen müvekkilinin...
T.C. İstanbul Anadolu 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2020/181 Esas KARAR NO : 2020/259
DAVA : Sözleşmeden Kaynaklanan Akdin Feshi ile Maddi ve Manevi Tazminat DAVA TARİHİ : 08/06/2020 KARAR TARİHİ : 06/07/2020
Mahkememizde açılan Sözleşmeden Akdin Feshi ile Maddi ve Manevi Tazminat davasının dosya üzerinden yapılan incelemesi sonunda; GEREKÇE : Davacı vekili, taraflar arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, müvekkilinin ----------------------- kayıtlı taşınmazın maliki olduğunu; Beyoğlu ------. Noterliğinde düzenlenen ----sözleşme gereğince davalı yüklenicinin bu taşınmaz üzerine inşaat yapmayı taahhüt ettiğini; sözleşme gereğince yapılan inşaatın %37'sinin arsa sahibi müvekkiline %67'sinin ise davalı müteahhide ait olacağının kararlaştırıldığını; böylece inşa edilecek -------adedinin davacıya 46 adedinin davalıya ait olacağının kararlaştırıldığını; teslim tarihinin belirlendiğini ancak süresi içinde inşaatın teslim edilemediğini, buna rağmen müvekkilinin uzunca bir süre beklediğini,----- ayında delil tespiti için başvurduğunu; İstanbul Anadolu ---. Sulh Hukuk Mahkemesinin ----- Değişik iş dosyasıyla inşaatın %95 oranında tamamlandığının belirlendiğini, geriye kalan kısmın bedelinin ------ olduğunu tespit edildiğini ancak kalan işin bir türlü tamamlanmadığını; müvekkilinin sözleşme gereğince müteahhide devir ettiği kat irtifaklı dairelerin üçüncü şahıslara satıldığını, taşınmazın iskanı alınamamasına rağmen müteahhit tarafından iskansız satıldığını, satın alan üçüncü şahısların dairelerde oturmaya başladığını ancak iskanı alınmayan taşınmazda tüketilen elektrik bedellerinin arsa sahibi olan müvekkili tarafından ödenmek zorunda kaldığını, bu nedenle müvekkilinin icra takiplerine de muhatap edildiğini; inşaat teslim tarihine nazaran 6 yıl geçmiş olmasına rağmen inşaatın hala tamamlanmadığını; bu arada inşaat ruhsatı süresinin dolmuş olduğunu; inşaatın ruhsatsız hale geldiğini; hem tamamlamayan hem de bu nedenle ödenmek zorunda kalan bedellerden dolayı müvekkilinin maddi ve manevi zararlarının doğduğunu belirterek, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine karar verilmesini; müteahhidin payına düşen daireler yönünden yapılan ödemelerin ferileriyle birlikte davalıdan tahsiline; inşaatın tamamlanması gereken --------------- tarihinden bu yana iskansız olan dairelerden ötürü gerçekleşen kira kaybının davalı müteahhitten faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini ve olaydan dolayı uğradığı manevi zarara karşılık da -------------- manevi zararın 30/07/2014'den itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dava dilekçesi ile birlikte davacı taraf alacaklarının teminat altına alınması için mahkememizden ihtiyati tedbir kararı isteyip, müteahhide düşen -------- dairelerin üçüncü şahıslara satışının engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve noter satış vaadiyle satışınında engellenmesi yönünden tapu kaydına tedbir kararının şerhine karar verilmes...