DAVA-KARŞI DAVA :Eser sözleşmesinden kaynaklı davacı iş sahibinin teslim tarihinin geciktirilmesi iddiası ile cezai şart alacağı ile ihtilaf konusu eserde bulunan iki normal daire, bir dublex daire ve bir bodrum katlı dükkanın yoksun kalınan kira bedellerinin tazmini istemi, karşı dava ise; sözleşme dışı ek işler bedelinin tahsili için davalı-karşı davacı yüklenici tarafından başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ve icra inkar tazminatı ile davacı-karşı davalı iş sahibine verilen teminat senetlerinin iadesi KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 31/12/2025 Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/420 Esas - 2023/399 Karar sayılı dosyasından verilen 27/04/2023 tarihli karara karşı davacı vekilinin istinaf talebinde bulunması ile dosyanın Dairemize gönderildiği, Dairemizin 05/10/2023 tarih, 2023/1036 Esas, 2023/1184 Karar sayılı kararı ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden...
T.C. SAKARYA BAM 5. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: 2025/901 - 2025/1911 T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2025/901 KARAR NO : 2025/1911 KARAR TARİHİ : 23/12/2025 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 31/12/2025
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I
BAŞKAN :... (...) ÜYE :... (...) ÜYE :... (...) KATİP :... (...)
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DAVA TARİHİ : 13/03/2019 KARAR TARİHİ : 27/04/2023 NUMARASI : 2022/420 Esas - 2023/399 Karar
DAVACI-KARŞI DAVALI: ... VEKİLLERİ : Av. ... Av. ...
DAVALI-KARŞI DAVACI: ... VEKİLİ : Av. ...
DAVA-KARŞI DAVA :Eser sözleşmesinden kaynaklı davacı iş sahibinin teslim tarihinin geciktirilmesi iddiası ile cezai şart alacağı ile ihtilaf konusu eserde bulunan iki normal daire, bir dublex daire ve bir bodrum katlı dükkanın yoksun kalınan kira bedellerinin tazmini istemi, karşı dava ise; sözleşme dışı ek işler bedelinin tahsili için davalı-karşı davacı yüklenici tarafından başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ve icra inkar tazminatı ile davacı-karşı davalı iş sahibine verilen teminat senetlerinin iadesi
KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 31/12/2025
Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/420 Esas - 2023/399 Karar sayılı dosyasından verilen 27/04/2023 tarihli karara karşı davacı vekilinin istinaf talebinde bulunması ile dosyanın Dairemize gönderildiği, Dairemizin 05/10/2023 tarih, 2023/1036 Esas, 2023/1184 Karar sayılı kararı ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden hüküm kurulmasına karar verilmiş, dairemiz kararının davacı karşı davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 24/02/2025 tarih, 203/4400 Esas- 2025/696 K sayılı ilamıyla bozulmakla yeniden yapılan yargılama sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Anahtar teslim inşaat işinin teslim tarihi olan 23.07.2018 tarihinden itibaren hesaplanarak, günlük 500 TL olan cezai şartın TTK, BK hükümleri gereğince temerrüt faizi ile birlikte taraflarına ödenmesine, aynen ifa ve cezai şart - yoksun kalınan kar/munzam zarar talebi bakımından; ayrıca sorumluluk ve tazminat davaları açma hakları saklı kalmak kaydı ile; dava dilekçesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak davalarının kabulüne, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap-karşı dava dilekçesinde özetle; Davacının Gebze 4. İcra Müdürlüğü'nün 2019/8090 Esas sayılı icra takip dosyasına yapmış olduğu itirazında haksız ve kötü niyetli olduğunu, davacı şirket tarafından yapılan itirazın müvekkili şirketin haklı alacağının tahsilini imkansızlaştırma ve müvekkili şirketi zor durumda bırakmak amacıyla yapıldığını, tüm telkinlere rağmen davalı borçlu tarafından yaptırılmış ek iş ameliyelerin bedelinin müvekkili şirkete ödeme yapılmadığını, davacının, icra dosyasına yapmış olduğu itiraz ile borç miktarını kabul etmediğini, dolayısıyla davacı şirket tarafından...