DAVANIN KONUSU : Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) İSTİNAF KARARININ KARAR TARİHİ : 20/10/2025 YAZIM TARİHİ : 20/10/2025 .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14/04/2022 tarih, 2020/680 Esas, 2022/388 Karar sayılı kararı aleyhine istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, istinaf talebinin süresi içinde yapıldığı, başvuru şartlarının yerine getirilmiş olduğu ve istinafa başvuru koşullarının mevcut olduğu dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucu anlaşılmakla yapılan istinaf incelemesi sonucunda; TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNLARININ ÖZETİ : Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkili ... ile ... İnşaat ... arasında imzalanan 10/03/2018 tarihli Kereste Salış - Protokol ve Sözleşmesi ile ... ili, ... İlçesi, ... mevkiinde ... ada, 1 parselde kayıtlı 5 bloktan oluşan ... firmasına ait inşaatın kereste kalıp, demir ve ahşap inşaat malzemeleri ... tarafından...
T.C. ADANA BAM 9. HUKUK DAİRESİ T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2022/2090 KARAR NO : 2025/2115 KARAR TARİHİ : 20/10/2025
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I
BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...)
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : .... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 14/04/2022 NUMARASI : 2020/680 ESAS 2022/388 KARAR
DAVACI : ... - ...- VEKİLİ : Av. ...- DAVALI : ... - VEKİLLERİ : Av. .... DAVANIN KONUSU : Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İSTİNAF KARARININ KARAR TARİHİ : 20/10/2025 YAZIM TARİHİ : 20/10/2025
.... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14/04/2022 tarih, 2020/680 Esas, 2022/388 Karar sayılı kararı aleyhine istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, istinaf talebinin süresi içinde yapıldığı, başvuru şartlarının yerine getirilmiş olduğu ve istinafa başvuru koşullarının mevcut olduğu dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucu anlaşılmakla yapılan istinaf incelemesi sonucunda; TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNLARININ ÖZETİ : Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkili ... ile ... İnşaat ... arasında imzalanan 10/03/2018 tarihli Kereste Salış - Protokol ve Sözleşmesi ile ... ili, ... İlçesi, ... mevkiinde ... ada, 1 parselde kayıtlı 5 bloktan oluşan ... firmasına ait inşaatın kereste kalıp, demir ve ahşap inşaat malzemeleri ... tarafından müvekkili ...'a 10/03/2018 tarih ve ... nolu fatura muhteviyatında belirtildiği şekilde 415,079,00.TL'ye KDV dahil satıldığını, müvekkili ...'ın, davalı ... İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait ... ili, ... İlçesi, ... mevkiinde ... ada, 1 parseldeki inşaat alanındaki kaba inşaat demir kalıp, kereste malzemeleri ile ekipmanla ... İnşaat ...'dan satın aldıktan sonra alt yüklenici sıfatı ile davalı ... İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi ile 01/06/2018 tarihinde Taşeronluk sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme gereğince; temel grobetonu, temel ahşap kalıbı, temel demir donatı ve beton işi, kolon, kiriş, perde, döşeme kalıp, kalıp demir ve beton işini ve taşeronluk sözleşmesinde belirtilen diğer işleri müvekkili ...'ın üstlendiğini, bu sözleşmenin 12/c maddesinde Mevcut şantiyedeki kaba inşaat kalıp, kereste malzemeleri ile ekipmanların taşeron ...'a ait olduğu ayrıca belirtildiğini, müvekkilinin 2500 m2 inşaat alanına göre inşaat kalıbı ve demir direk malzemesini davalı şirkete ait inşaat şantiyesine yığarak işe başladığını, ancak karşı yanın sözleşmede bulunan edimlerini yerine getiremediğini, müvekkilinin bu süre zarfında kalıpçı ustalarına ve işçilerine borçlandığını, ... İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin zamanında malzemeleri tedarik edemediğini, işin gecikmesine neden olduğunu aynı zamanda hak edişleri zamanında müvekkiline ödemediği gibi eksik ödendiğini, yine sözleşmede belirtilen malzemeleri asıl iş veren tarafından tedarik edilmesi gerekirken müvekkiline faturalandırıldığını ve müvekkilinin borçlandırılmaya çalışıldığını, bu nedenle müvekkili tarafından işin aks...