Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Tazminat davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda, tüm dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki İdaremizin ...hale kayıt numaralı "İzmir İline Bağlı Bulunan Konak IL Kısım Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe İlçelerinin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal Bakım, Onarım İnşaatı" işini 6.000.000,00-TL bedeli karşılığında üstlenilmiş, yükleniciye yer teslimi 18.11.2019 tarihinde yapılmış ve iş bitim tarihi 16.11.2020 olarak belirlenmiş olup, bahse konu iş esnasında davacı yükleniciye 05.11.2020 tarih ve...sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 65 takvim günü süre uzatımı verilmesiyle iş bitim tarihi 19.01.2021 olarak belirlendiğini, dava konusu sözleşme 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında çıkılan bir ihale sonucu imzalanmış...
T.C. İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2025/130 KARAR NO : 2025/578 DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 12/02/2025 KARAR TARİHİ : 11/07/2025 Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Tazminat davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda, tüm dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki İdaremizin ...hale kayıt numaralı "İzmir İline Bağlı Bulunan Konak IL Kısım Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe İlçelerinin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal Bakım, Onarım İnşaatı" işini 6.000.000,00-TL bedeli karşılığında üstlenilmiş, yükleniciye yer teslimi 18.11.2019 tarihinde yapılmış ve iş bitim tarihi 16.11.2020 olarak belirlenmiş olup, bahse konu iş esnasında davacı yükleniciye 05.11.2020 tarih ve...sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 65 takvim günü süre uzatımı verilmesiyle iş bitim tarihi 19.01.2021 olarak belirlendiğini, dava konusu sözleşme 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında çıkılan bir ihale sonucu imzalanmış olup, uyuşmazlık sözleşme hükümlerine, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen yapım işleri genel şartnamesi, idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartname ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi dava konusu işin ifası sırasında yapılan incelemede hakedişlerde mükerrer ölçüm alındığı ve hesaplamalara esas as-built projede bazı eksiklerin bulunduğu tespit edildiği, idaremiz 12.10.2021 tarih ve ... sayılı yazı ile yükleniciden söz konusu eksikleri ivedilikle tamamlamasını istemiş ancak; yüklenici iletilen eksikler ile ilgili İdaremize hiçbir bilgi ve belge sunmadığını, bunun üzerine hesaplamaların yapılabilmesi için tespit edilen eksiklerin 20 gün içerisinde tamamlanması, aksi halde mevcut veriler ile kesin metraj ve hesapların sonlandırılacağı 19.11.2021 tarihli toplantı tutanağı ile İdarece karara bağlanmış, imzalanan toplantı tutanağı 22.11.2021tarih ve...sayılı yazı ile yükleniciye gönderildiğini, davalı yükleniciden tahsilini talep ettiğimiz alacak 297.791,26-TL'dir. İdaremizin yükleniciye gönderdiği 01.09.2022 tarih ve ... sayılı yazıda tahsili istenen bedel 322.203,15- TL olduğu, bu tarihten sonra kesin hakediş raporu tanzim sürecine geçildiğinde yüklenicinin geçici kabul noksanı olan 13.857,79-TL ve nakit tutulan fiyat farkından kaynaklı ek teminat tutarı 2444,19-TL borcundan mahsup edildiğini, yüklenici ayrıca 12.09.2022 tarihinde idare hesaplarına 8.109,91-TL para yatırdığından bu bedel de borcundan mahsup edilerek tüm bu gelişmelerden sonra yüklenicinin İdaremize 297.791,26-TL borcu kaldığını, yüklenici ile İdaremiz arasında imzalanan sözleşme ticari bir sözleşme olduğu için ve dava da ticari dava olduğundan alacağımıza temerrüt tarihinden itibaren avans faizi işletilmesi gerektiğini, yükleniciye yapılan fazla ödemenin iade edilmesi gerektiği 01.09.2022 tarihli yazımız ile ihtar edildiğinden temerrüt tarihi olarak 01.09.2022 tarihinin es...