Mahkememize açılan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle, müvekkili şirket ile davalı şirket ... AŞ. arasında, davalı şirketin ihtiyacı olan ve 1 adet 25 mm UKSS tasarımı, üretimi ve M113 zırhlı personel taşıyıcı araç üzerine entegrasyonu işi için 09.02.2021 tarihinde sözleşme imzalandığını, akabinde işin niteliği gereği 09.02.2021 tarihli ARGE sözleşmesi ile eş zamanlı yürütülecek olan 25mm Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi Tasarımı ve Alt Komplelerin tasarımı, geliştirilmesi, 1 Adet Deneme Numunesi ve 24 Adet Ürünün Seri Üretimini Hibrit M113 zırhlı personel taşıyıcı araç üzerine entegrasyonu ve testlerinin yapılması işi için 02.07.2021 tarihinde 9.750.000,00 USD (DokuzMilyonYediYüzElliBinAmerikanDoları) bedelli ikinci dönem sözleşmesi akdedildiğini, sözleşme gereği müvekkili şirketçe sözleşme konusu...
T.C. ... 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2023/825 Esas - 2024/554
T.C. ... 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2023/825 Esas KARAR NO : 2024/554
DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/11/2023 KARAR TARİHİ : 12/09/2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 17/09/2024
Mahkememize açılan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle, müvekkili şirket ile davalı şirket ... AŞ. arasında, davalı şirketin ihtiyacı olan ve 1 adet 25 mm UKSS tasarımı, üretimi ve M113 zırhlı personel taşıyıcı araç üzerine entegrasyonu işi için 09.02.2021 tarihinde sözleşme imzalandığını, akabinde işin niteliği gereği 09.02.2021 tarihli ARGE sözleşmesi ile eş zamanlı yürütülecek olan 25mm Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi Tasarımı ve Alt Komplelerin tasarımı, geliştirilmesi, 1 Adet Deneme Numunesi ve 24 Adet Ürünün Seri Üretimini Hibrit M113 zırhlı personel taşıyıcı araç üzerine entegrasyonu ve testlerinin yapılması işi için 02.07.2021 tarihinde 9.750.000,00 USD (DokuzMilyonYediYüzElliBinAmerikanDoları) bedelli ikinci dönem sözleşmesi akdedildiğini, sözleşme gereği müvekkili şirketçe sözleşme konusu edimlerin tamamı 01.12.2022 tarihine kadar yerine getirileceğinin belirtildiğini, bu kapsamda müvekkili şirket davalı şirketin menfaatlerini gözeterek, sözleşme konusu edimi sadakat ve özenle ifa etmek amacıyla çalışmalara derhal başladığını, sözleşme uyarınca müvekkili şirket iş sahibinin menfaatlerini gözeterek, sözleşme konusu edimi sadakat ve özenle ifa etmek amacıyla çalışmalara başladığını, süreç içerisinde kimi zaman sözlü (işlerin hızlı ilerlemesi amacıyla) kimi zaman da yazılı iletişim kanallarıyla davalı şirket ile eş güdümlü olarak dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun olarak çalıştığını, müvekkili şirket, 09.04.2021 tarihli ve INF-24-21 sayılı yazıyla davalı şirketten 25 mm Silah Sisteminin Atış Cetveline (Balistik Tablosuna) ihtiyaç duyulması nedeniyle, Atış Cetvelinin tarafına iletilmesini talep ettiğini, seri üretim sürecinde 24 mm AP mühimmatına ait Adedi Atış Cetveli kullanılacağı ve bu husus davalı şirketçe bilindiği ve kabul edildiği halde, ancak ve yaklaşık dokuz ay gecikmeli olarak 23.12.2021 tarihinde, AP mühimmatına ait Adedi Atış Cetveli yerine, 25 mm M793 TP-T mühimmatına ait Adedi Atış Cetveli gönderildiğini, müvekkilinin talebine rağmen seri üretim sürecinde kullanılacak AP Atış Cetveli davalı tarafça temin edilmediğinden daha fazla gecikme yaşanmaması adına testler ve ayarlar 25 mm M793 TP-T mühimmatına ait Adedi Atış Cetveline ve 25 mm TP mühimmatına göre yapıldığını, ... A.Ş., vuruş hassasiyetini ve kule performansını etkileyen AP mühimmatına ait adedi atış cetvelini 18 ay gecikmeli olarak 10 Ekim 2022 tarihinde müvekkili şirket INFODIF A.Ş. ye teslim ettiğini, dolayısıyla müvekkili şirketin sözleşme konusu edimini yerine getirmesi, davalı şirketin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gereği gibi yerine get...