Mahkememizde görülen davanın açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 31/05/2019 tarihli satış ve eser sözleşmesi imzalandığını, davalının sözleşme tarihinden kısa süre sonra teslim tarihini ötelemeye çalıştığını, ekipmanın zamanında teslim edilmemesi halinde ... teşviklerinden yararlanma imkanlarının ortadan kalkma ihtimali bulunması nedeni ile zarara uğrayacaklarını değerlendirerek davalının süre uzatım taleplerinin kabul edilmediğini, davalının sözleşmede belirtilen tarihte edimlerini ifa edeceğine dair cevap vermeyerek sözleşmeyi eylemli ve haksız olarak 2019 yılında feshettiğini, buna rağmen bir yıl sonra ihtarname göndererek cezai şart talebinde bulunduğunu, müvekkilinin de cevabi ihtarname ile cezai şart talebinde bulunduğunu, 5 yıl sonra davalının .... esas sayılı itirazın kaldırılması ve iflas istemli davanın...
T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2025/164 Esas - 2025/349 T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2025/164 KARAR NO : 2025/349
BAŞKAN : .... ÜYE : .... ÜYE : .... KATİP : ....
DAVACI : .... VEKİLİ : Av. .... DAVALI : .... VEKİLİ : Av. ....
DAVA : İflas - İtirazın Kaldırılması DAVA TARİHİ : 24/02/2025 KARAR TARİHİ : 15/05/2025 K. YAZIM TARİHİ : 16/05/2025
Mahkememizde görülen davanın açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 31/05/2019 tarihli satış ve eser sözleşmesi imzalandığını, davalının sözleşme tarihinden kısa süre sonra teslim tarihini ötelemeye çalıştığını, ekipmanın zamanında teslim edilmemesi halinde ... teşviklerinden yararlanma imkanlarının ortadan kalkma ihtimali bulunması nedeni ile zarara uğrayacaklarını değerlendirerek davalının süre uzatım taleplerinin kabul edilmediğini, davalının sözleşmede belirtilen tarihte edimlerini ifa edeceğine dair cevap vermeyerek sözleşmeyi eylemli ve haksız olarak 2019 yılında feshettiğini, buna rağmen bir yıl sonra ihtarname göndererek cezai şart talebinde bulunduğunu, müvekkilinin de cevabi ihtarname ile cezai şart talebinde bulunduğunu, 5 yıl sonra davalının .... esas sayılı itirazın kaldırılması ve iflas istemli davanın açıldığını, müvekkilinin cezai şart alacağının tahsili için başlatılan .... esas sayılı iflas yolu ile takibin davalının haksız itirazı üzerine durduğunu iddia ederek davaların birleştirilmesini ve davalının icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; tahkim itirazında bulunduklarını, taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı olarak davacının avans ödeme ve akreditif açma yükümlülüğünü yerine getirmediğini, müvekkilinin ifa için hazırlık yapmasına rağmen başka bir tedarikçi ile anlaşma yaptığını, bunun üzerine müvekkili tarafından gönderilen ihtarname ile cayma nedeni ile cezai şart alacağının tahsilinin talep edildiğini, ödenmemesi üzerine .... esas sayılı iflas yoluyla icra takibinin başlatıldığını, davacının haksız itirazı üzerine .... esas sayılı davasının açıldığını, müvekkilinin borçlu değil alacaklı olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dava, iflas yolu ile icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve iflas istemine ilişkindir. Taraflar arasında 31/05/2019 tarihli satış ve eser sözleşmesi imzalandığı, sözleşme gereği yükümlülüklerin yerine getirilmediği konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, sözleşmenin kim tarafından sona erdirildiği, feshin ya da caymanın haksız olup olmadığı ve davacının cezai şart talebinin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davacı yan davaların birleştirilmesini talep etmiş ise de, uyuşmazlığın aynı sözleşmeye dayanması ve cezai şarta ilişkin olması nedeni ile dosyalar arasında hukuki irtibat bulunmakta ise de, İİK'nun 154. maddesi gereği iflas ist...