DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 22/02/2023 KARAR TARİHİ : 20/02/2025 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı yüklenici müvekkili ile davalı işsahibi şirketin, ... İli ... İlçesi ... Mahallesi ... ada ... parsel sayılı taşınmazda inşa etmekte olduğu yapının, alüminyum kapı ve pencere ile cam imalatı temini ve montajının sağlanması için KDV dahil ... TL bedelle anlaştığını, ... tarihli "taşeron sözleşmesi" başlıklı yazılı sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel eser sözleşmesi niteliğinde olduğunu, sözleşmede işin bedeli, KDV hariç ... TL götürü bedel olarak kararlaştırıldığını, davacının üzerine düşen edimini yerine getirmesine ve montajın tamamlanmasına ilişkin tüm çabasına rağmen davalının...
T.C. ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/125 Esas KARAR NO : 2025/108
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 22/02/2023 KARAR TARİHİ : 20/02/2025
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı yüklenici müvekkili ile davalı işsahibi şirketin, ... İli ... İlçesi ... Mahallesi ... ada ... parsel sayılı taşınmazda inşa etmekte olduğu yapının, alüminyum kapı ve pencere ile cam imalatı temini ve montajının sağlanması için KDV dahil ... TL bedelle anlaştığını, ... tarihli "taşeron sözleşmesi" başlıklı yazılı sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel eser sözleşmesi niteliğinde olduğunu, sözleşmede işin bedeli, KDV hariç ... TL götürü bedel olarak kararlaştırıldığını, davacının üzerine düşen edimini yerine getirmesine ve montajın tamamlanmasına ilişkin tüm çabasına rağmen davalının işyerini montaja hazır hale getirmediğini, davacının ihtarname ile yer teslimini istediğini, ancak, davalının sözleşmedeki "yer tesliminin sözleşmenin imzalanması ile yapılmış sayılacağı" hükmüne dayanarak hakkın kötüye kullanımı niteliğinde hareket ettiğini, işin tamamlanmasına müteakip, ... tarihli iş teslim tutanağı düzenlendiğini, işin eksiksiz ve kusursuz olarak ... tarihinde teslim edilmiş olduğunu, gecikme ve teknik sorunlardan yüklenicinin sorumlu olmadığı hususlarının belirtilerek inşaat sahasında bulunan işsahibi yetkilisi şantiye şefi ile karşılıklı olarak imzalanarak tutanak altına alındığını, davacının yaptığı götürü bedel işten dolayı bakiye alacağı olan ... TL ödenmediğinden icra takip yoluna başvurulduğunu, davalının haksız ve kötüniyetle takibe itirazı üzerine takibin durduğunu beyanla Antalya Genel İcra Dairesi .../... sayılı icra takip dosyasında davalının itirazının iptali ile alacağın %20'sinden az olmamak kaydı ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. YANIT: Davalı vekili dava dilekçesinde özetle; Taraflar arasındaki Sözleşmede, götürü bedel olarak KDV hariç ...-TL belirlendiğini, davalı yanca sözleşmenin 10. Maddesinde yazılı olduğu üzere bedelin %50 sinin avans olarak ödenmesi kararlaştırılmış ise de daha fazla ödeme yapıldığını, davacının kararlaştırılan sürede borcunu ifa etmediğini, sözleşmede hakedişler, geçici ve kesin kabul düzenlemeleri, hakediş ödeme ve teminat iade şartları açıkça belirlendiği halde davacının sözleşmeye aykırı hareket ettiğini, tek taraflı olarak iş teslim tutanağı düzenlediğini ve müvekkili ile hiçbir bağı olmayan üçüncü kişilere imzalatıldığını, davacının geç teslim haricinde hatalı imalatları bulunduğunu; bunların ... hatası, montaj hatası, ölçü hatası, camlarda açıklık kalması, yalıtım eksikliği, hatalı kot montajı, camların eksik olması ve benzeri olduğunu, taraflar arasında yaşanan sorunları çözmek ve müvekkilin zararının artmasını engellemek amacıyla davacının şantiyeye davet edildiğini ... tarihli topl...