Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile dava dışı ... İnşaat Emlak Pazarlama Limited Şirketi arasında 16.03.2018 tarihinde Erzurum ili, ... ilçesi, ...mahallesi, ... ada .. parsel, ...blok ... nolu bağımsız bölümün 650.000 TL bedel olarak satışı konusunda anlaşıldığını, bedelin 130.000 TLsinin peşin, kalan miktarın ise 31.12.2018 tarihinde ödeneceğinin kararlaştırıldığını, inşaat devam ederken ... Emlak Otomotiv İnşaat Taahhüt Enerji Üretim ve Ticaret Limited Şirketi ile ... Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında yapılan protokol ile bahse konu bu gayrimenkuldeki inşaat işinin ... Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve ticaret AŞye devri hususunda anlaşmaya varıldığını, yapılan sözleşmeyle inşaatın teslim tarihi her ne kadar 31.12.2018 olarak belirtilmişse de belirtilen tarihte müvekkiline herhangi bir fiili...
T.C. ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2025/650 KARAR NO : 2025/958 KARAR TARİHİ: 21.05.2025 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 12/.../2025 NUMARASI : 2025/61 Esas - 2025/84 Karar DAVA : Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile dava dışı ... İnşaat Emlak Pazarlama Limited Şirketi arasında 16.03.2018 tarihinde Erzurum ili, ... ilçesi, ...mahallesi, ... ada .. parsel, ...blok ... nolu bağımsız bölümün 650.000 TL bedel olarak satışı konusunda anlaşıldığını, bedelin 130.000 TLsinin peşin, kalan miktarın ise 31.12.2018 tarihinde ödeneceğinin kararlaştırıldığını, inşaat devam ederken ... Emlak Otomotiv İnşaat Taahhüt Enerji Üretim ve Ticaret Limited Şirketi ile ... Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında yapılan protokol ile bahse konu bu gayrimenkuldeki inşaat işinin ... Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve ticaret AŞye devri hususunda anlaşmaya varıldığını, yapılan sözleşmeyle inşaatın teslim tarihi her ne kadar 31.12.2018 olarak belirtilmişse de belirtilen tarihte müvekkiline herhangi bir fiili teslimatın yapılmadığını ve gayrimenkulün tapu kaydının müvekkili şirkete devredilmediğini, dava konusu yerin tapusunun iptali ve müvekkili adına tescili için açılan davada dava konusu Erzurum ili, ... ilçesi, ...mahallesi, ... ada ... parsel, .... blok ... nolu gayrimenkulün davalı ... ... Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketine devredilmiş olduğunu, Üstün ... Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketinin ise 18/12/2024 tarihli ve 2024/... sayılı Müdürler Kurulu kararı ile tüm aktif ve pasifleriyle birlikte davalı şirket ...'ne devrolunduğunu, yapmış oldukları harici araştırma neticesinde davalı şirket ile Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesinde 2024/... Esas sayılı dosyasının davalısı arasında organik bağın olduğunu, yönetim kurulu üyelerinin aynı kişilerden oluştuğunu, faaliyet alanlarının aynı olduğunu, ortak hareket ettikleri ve ekonomik bütünlük ve yönetim içinde hareket ettiklerinin tespit edildiğini, Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/... Esas sayılı dosyası ile iş bu dava dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat olduğundan dolayı iş bu dava dosyasının Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/... Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine, mülkiyeti davalı ... ... Gayrimenkul Hizmetleri Ltd. Şti. adına kayıtlı Erzurum ili ... İlçesi ...Mah. ... Ada ....Parsel ... Blok ... Kat ... nolu bağımsız bölümün tapusunun iptali ve müvekkili adına tesciline, HMK madde 107 hükmü gereğince ilerde artırılmak üzere 500 TL ecrimisil kira alacağının sözleşme tarihinden itibaren işletilecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsil olarak tahsili ile müvekkiline ödenmesine, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkili firmanın mağdur olmaması için dava konusu taşınmazın ra...