DAVA:İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:22/09/2023 KARAR TARİHİ:22/04/2025 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Tarafların Talepleri Davacı vekilinin 22/09/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle: vekil eden şirketler bir araya gelmek sureti ile ... adi ortaklığı adında bir adi ortaklık kurmak sureti ile "... ... Ada 14 Parsel Özel Proje Alanı İkmal İnşaatı İşinin yüklenicisi olduklarını,Borçlu/ davalılar yan ile vekil eden arasında 23/02/2021 tarihli olan ... ... ADA 14 PARSEL ÖZEL PROJE ALANI İKMAL İNŞAATI İŞİ kapsamında; ... İŞLERİNİN SÖZLEŞME ekinde verilen proje ve teknik şartname doğrultusunda malzeme/genel giderler ve işçilik, dâhil olarak, İlgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere göre, çevreye, kişilere herhangi bir zarar vermeyecek şekilde...
T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO :2023/572 Esas KARAR NO:2025/265
DAVA:İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:22/09/2023 KARAR TARİHİ:22/04/2025
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Tarafların Talepleri Davacı vekilinin 22/09/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle: vekil eden şirketler bir araya gelmek sureti ile ... adi ortaklığı adında bir adi ortaklık kurmak sureti ile "... ... Ada 14 Parsel Özel Proje Alanı İkmal İnşaatı İşinin yüklenicisi olduklarını,Borçlu/ davalılar yan ile vekil eden arasında 23/02/2021 tarihli olan ... ... ADA 14 PARSEL ÖZEL PROJE ALANI İKMAL İNŞAATI İŞİ kapsamında; ... İŞLERİNİN SÖZLEŞME ekinde verilen proje ve teknik şartname doğrultusunda malzeme/genel giderler ve işçilik, dâhil olarak, İlgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere göre, çevreye, kişilere herhangi bir zarar vermeyecek şekilde planlanması ve yürütülmesini ve tüm bu işler süresince gerekli iş emniyeti, çevre temizliği tedbirlerinin vs. her türlü tedbirin alınmasın konusunda bir sözleşme tanzim edildiğini, bu sözleşme gereğince davalılara ... 6. Noterliğinin 13/09/2021 tarihli ve ... yevmiye nolu ihtarnamesi, 09/11/2021 tarihli ... yevmiye nolu ihtarnamesi ve .... Noterliğinin 27/04/2022 tarih ve ... yevmiye nolu ihtarnameleri gönderildiğini, Davalı yanların edimlerine aykırı davranmaları ve işi yerine getirememeleri nedeniyle kendilerine taraflar arasında akdedilen sözleşmenin maddeleri gereğince gecikme cezaları ve yine sözleşmeden kaynaklanan gider kalemleri yönünden vekil eden şirket tarafından davalı şirket adına yapılan ödemeler yapılmak zorunda kalındığını, faturalar gönderildiğini, davalıların bu faturalara itiraz ettiğini, taraflarınca faturalardan kaynaklı .... İcra Müdürlüğünün ... e. Sayılı dosyası üzerinden icra takibine geçildiğini, davalı yanca icra takibine itiraz edildiğini belirterek .... İcra Müdürlüğü ... Esas sayılı takip dosyasına yapılan itrazın iptali ile (fazlaya ilişkin haklarımız ve aynı davaya ıslah yolu ile müddeabihin artırılması hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 578.937,86 TL alacak tutarındaki asıl alacak üzerinden asıl alacak ve takip tarihinden itibaren işleyecek en yüksek reeskont faizi ile birlikte) takibin devamını, Borçlunun %20den aşağı olmamak üzere tazminat ödemesini, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalılara yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalılar vekilinin 27/10/2023 tarihli cevap dilekçesinde özetle; ... Adi Ortaklığı ortakları, ... Restorasyon Taah. Ve Tic. A.Ş ve Yapı ve Yapı İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş ile müvekkili ...-... İş Ortaklığın ortakları olan ... Yapı Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile ... Müh. Müş. Ve Taah. Ltd. Şti arasmda 23/02/2021 tarihli ... ... ada 14 Parsel Özel Proje Alanı İkmal İnşaatı İşi kapsammda A Blok ... Panel İşleri üstlenildiğini, sözleşme , ... ... ada 14 Parsel Özel Proje Alanı İkmal inşaatı İşi A...