Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile karşı taraf arasında .... Noterliği ... Yev. Numaralı ve 08.09.2022 tarihli inşaat sözleşmesi uyarınca ... İli ... İlçesi ... Mah. ... OSB'de yer alan 238 ada 10 parsel arazisi üzerine işin projelerine uygun kaba, ince, elektrik, mekanik vb. Tüm inşaat işlerinin anahtar teslim yapılmasına dair anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandığını, söz konusu sözleşme gereği müvekkilinin, şantiye içerisinde ana yüklenici konumunda bulunduğunu, taraflar arasında yapılan sözleşmede belirlenen iş ve işlemlerin bir kısmı müvekkil bir kısmı da davalı tarafından anlaşılan taşeronlar tarafından yapılacağının belirlendiğini, sözleşme kapsamında müvekkilinin hem metraj usulü hem de davalı tarafından anlaşılan...
T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2024/715 Esas KARAR NO:2025/310
DAVA:Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:28/11/2024 KARAR TARİHİ:28/04/2025
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile karşı taraf arasında .... Noterliği ... Yev. Numaralı ve 08.09.2022 tarihli inşaat sözleşmesi uyarınca ... İli ... İlçesi ... Mah. ... OSB'de yer alan 238 ada 10 parsel arazisi üzerine işin projelerine uygun kaba, ince, elektrik, mekanik vb. Tüm inşaat işlerinin anahtar teslim yapılmasına dair anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandığını, söz konusu sözleşme gereği müvekkilinin, şantiye içerisinde ana yüklenici konumunda bulunduğunu, taraflar arasında yapılan sözleşmede belirlenen iş ve işlemlerin bir kısmı müvekkil bir kısmı da davalı tarafından anlaşılan taşeronlar tarafından yapılacağının belirlendiğini, sözleşme kapsamında müvekkilinin hem metraj usulü hem de davalı tarafından anlaşılan taşeronların hakedişleri üzerinden kendi hakedişini yapması esas alınarak fiyatlamada anlaşıldığını, müvekkili şirketin sözleşme uyarınca gerekli olan tüm iş ve işlemleri yaptığını, sözleşmeye dayalı yükümlülüklerine uygun olarak sözleşmeye konu inşaatı %85 oranında tamamladığını, taraflarınca ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi ... Değişik İş sayılı dosyasından, müvekkilinin sözleşmeyi feshedip inşaat alanını teslim etmeden son hâlinin tespiti talep edilerek bilirkişi raporu alındığını ve son durum tespiti yapıldığını, söz konusu dosyadan alınan bilirkişi raporunda inşaatın tamamının %85 oranında tamamlandığı belirtilerek inşaata ilişkin hangi iş ve işlemlerin tamamlandığının detaylı olarak açıklandığını, davalı tarafından müvekkilinin ödemeleri fesih tarihine dek gecikmeli olarak gerçekleştirildiğini, bazı dönemlerde ise davalının talebi veya taşeronlarla olan sorunları sebebiyle süre uzatımı da yapıldığını, müvekkili şirket, .... Noterliği 25.07.2024 tarih ... Yevmiye numaralı ihtarname ile sözleşmeye dayalı hakediş ve alacaklarının ödenmemesi ve davalı tarafça ödenmeyeceğinin de açıkça beyan edilmesi üzerine sözleşmeyi haklı nedenle feshedildiği ihtaren bildirdiğini, söz konusu ihtarnameye ilişkin herhangi bir cevap verilmemekle birlikte müvekkil şirketin alacakları da ödenmediğini, ihtarname sonrasında ise 05.08.2024 tarihli teslim-tesellüm ve tahliye protokolü ile müvekkil şantiyeyi tahliye ederek tamamen boşaltılmış hâlde davalıya yer teslimi yaptığını, müvekkilinin tüm uzlaşı ve girişimlerine rağmen davalı tarafça müvekkilinin hakedişleri ve sözleşmeye dayalı alacaklarının ödendiğini, müvekkilinin davaya konu sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiğini ve inşaatın %85 oranında tamamlandığı da sabit olmasına rağmen hakedişleri ve alacaklarının ödenmediğini belirterek, davanın kabulü ile .... Noterliği ... Yev. Numaralı ve 08.09.2022 tarihli inşaat sözleşmesine istinaden ödenmem...