Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;--- yerleşkesinde " yeni lokomotif bakım atölyesi "yapım işi nedeniyle yüklenici ---- arasında "yeni lokomotif bakım atölyesinin" mekanik işlerinin yerine getirilmesi amacıyla 20.11.2020 tarihinde 4.083.445,30 tl + kdv sözleşme bedelli "alt yüklenici sözleşmesi" akdedildiğini, müvekkil şirket söz konusu sözleşme kapsamında edimlerini yerine getirmeye başlamış, tüm alt yüklenici şirketlerin bulunduğu 04.12.2020 tarihli toplantıda müvekkil şirket tarafından organizasyon şeması, iş yapım yöntemi ve ıtp'ler sunulmuş ve bunlara ilişkin ---- tarafından gerekli onaylar verildiğini, yine aynı toplantıda davalı yüklenici tarafından lba bütün disiplinler dahil iş programı ve planın (inşaat işleri, mekanik işleri vb. tüm...
T.C. İstanbul Anadolu 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/609 KARAR NO : 2025/187
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 31/08/2022 KARAR TARİHİ : 14/03/2025
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;--- yerleşkesinde " yeni lokomotif bakım atölyesi "yapım işi nedeniyle yüklenici ---- arasında "yeni lokomotif bakım atölyesinin" mekanik işlerinin yerine getirilmesi amacıyla 20.11.2020 tarihinde 4.083.445,30 tl + kdv sözleşme bedelli "alt yüklenici sözleşmesi" akdedildiğini, müvekkil şirket söz konusu sözleşme kapsamında edimlerini yerine getirmeye başlamış, tüm alt yüklenici şirketlerin bulunduğu 04.12.2020 tarihli toplantıda müvekkil şirket tarafından organizasyon şeması, iş yapım yöntemi ve ıtp'ler sunulmuş ve bunlara ilişkin ---- tarafından gerekli onaylar verildiğini, yine aynı toplantıda davalı yüklenici tarafından lba bütün disiplinler dahil iş programı ve planın (inşaat işleri, mekanik işleri vb. tüm işler) 10.12.2020 tarihine kadar yayınlanacağı açıklanmış, müvekkil şirket tarafından inşaat işlerinin devam etmesi ve mekanik iş olarak bu kısımda iş başlaması uzun bir zaman alacağı sebebiyle dış hat imalatlarına öncelik verilmesi talep edildiğini, müteakiben yüklenici davalı şirket tarafından sözleşme konusu " yeni lokomotif bakım atölyesi " işine ilişkin tüm disiplinlerin (inşaat, mekanik ve diğer işler ) içerisinde yer aldığı sözleşmenin 8/25. maddesi gereği iş programı ve planlaması müvekkil şirketle ve diğer alt yüklenici şirketlerle paylaşıldığını, davalı şirketçe paylaşılan iş programı ve planlamasına göre müvekkil şirket tarafından taahhütler yerine getirilmeye başlanıldığını bu durumun davalı --- tarafından günlük olarak tutulan "----günlük rapor" dan açıkça anlaşılacağını, müvekkilinin sözleşme konusu mekanik tesisat işlerine yönelik olarak şartnamede yer verilen tüm malzemeleri zamanında ---- yerleşkesinde hazır etmiş, tüm malzemelerin şantiye bölgesine getirildiğine ilişkin ---- tarafından "malzeme kontrol formları" tutanak altına alındığını, müvekkil davacı şirket zamanında işe başlayarak ve malzemeleri hazır ederek kanun gereği sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş, çalışmalarında davalı şirketin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmiş, meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı esas alarak edimlerini yerine getirdiğini, müvekkil şirket sözleşmede belirtilen süre içerisinde birçok işi yerine getirmiş, yapılan işlere ilişkin ---- tarafından test işlemleri başarılı bir şekilde yapıldığını, atölye içi veya atölye binasına ait mekanik işlerde yaşanan gecikme; diğer alt yüklenici şirketler tarafından bağlı işlerin yani inşaat işlerinin iş programına uygun olarak zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle meydana geldiğini, yeni lokomotif bakım atölyesi'nin inşaat işlerinin zamanında yerine getirilememesi sebebiyle bağlı iş nitel...