İlk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına yönelik davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353. maddesi uyarınca dosya incelendi. TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının üyesi olduğu ... Kooperatifi ile karşı taraf olan müteahhitin 27/06/2012 tarihinde ...Noterliği'nde ... yevmiye numarası ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladıklarını, yüklenici olan davalı karşı tarafın, davacının üyesi olduğu ... Kooperatifine ait ... 95er metre karelik iki daireli üçer katlı 7 bloktan oluşan bahçe duvarları çevrili peyzajı bitmiş yüzme havuzlu olarak 56 daire yapmayı yüklendiğini, ana sözleşmede yer alan 2 arsanın birleştirme (tevhit) işleminin gerçekleşemeyeceği anlaşılınca tarafların 20/10/2020 tarihinde ...Noterliği'nde imzalanan ... tarihli ... yevmiye numaralı ana...
DENİZLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : ... KARAR NO : ... KARAR TARİHİ : 16/01/2025
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I
BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...)
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ... TARİHİ : ... NUMARASI : ...
DAVACI : ... -T.C. Kimlik no:... VEKİLİ : Av. ...- DAVALI : ...- VEKİLİ : Av. ...- DAVANIN KONUSU : G.KARAR YAZIM TARİHİ : İlk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına yönelik davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353. maddesi uyarınca dosya incelendi. TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının üyesi olduğu ... Kooperatifi ile karşı taraf olan müteahhitin 27/06/2012 tarihinde ...Noterliği'nde ... yevmiye numarası ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladıklarını, yüklenici olan davalı karşı tarafın, davacının üyesi olduğu ... Kooperatifine ait ... 95er metre karelik iki daireli üçer katlı 7 bloktan oluşan bahçe duvarları çevrili peyzajı bitmiş yüzme havuzlu olarak 56 daire yapmayı yüklendiğini, ana sözleşmede yer alan 2 arsanın birleştirme (tevhit) işleminin gerçekleşemeyeceği anlaşılınca tarafların 20/10/2020 tarihinde ...Noterliği'nde imzalanan ... tarihli ... yevmiye numaralı ana sözleşmenin revize edilmesine ilişkin ek ....Noterliği ... tarih ... yevmiye numaralı sözleşmeyi tanzim ettiklerini, bu sözleşme ile yüklenicinin, diğer arsalar arsa sahibinde kalarak sadece ... sayılı arsaya 6 blok 48 daire yapmayı ve 12 daire arsa sahibine 36 daire yükleniciye ait olacak şekilde 30/12/2021 tarihine kadar inşaatı bitirecek arsa sahiplerine teslim etmeyi yüklendiğini, karşı tarafın, ana sözleşmenin revize edilmesine ilişkin ek ....Noterliği ... tarih ... yevmiye numaralı sözleşmesinde; en geç 30/12/2021 tarihine kadar daireleri (Ana Sözleşmenin teknik şartnamesinde belirtilen şekilde oturmaya hazır vaziyette havuz ve peyzaj düzenlemelerini de tamamlayarak) teslim etmeyi taahhüt ettiğini, ancak bu süre dolmasına rağmen taahhüt edilen bağımsız bölümlerin sözleşmede belirtildiği şekilde davacının üyesi olduğu ... Kooperatifine teslim edilmediğini, davacının üyesi olduğu ... Kooperatifinin davalıdan mevcut ...Noterliği ... tarih ...yevmiye numaralı Ana sözleşme ve ...Noterliği ... tarih ... yevmiye numaralı ek sözleşme tamamı kapsamına göre; davalı tarafın eksik kalan işler bedelinin, ayıplı (kusurlu) işler sebebiyle uğranılan zararın , kira ve gecikme tazminatı bedeli alacağı bulunduğunu, davacının üyesi olduğu ... Kooperatifi tarafından arsa sahibine düşen dairelerden D blok 4 Nolu bağımsız bölüm ... Tapu Müdürlüğü'nün ... tarih ... yevmiye nolu ferdileşme işlemi ile müvekkili adına tescilinin yapıldığını, davalı tarafça sözleşmeye konu dairelerin iskan ruhsatının 13/06/2024 tarihinde alındığını, alacağın temliki sözleşmesi ile arsa sahibi olan müvekkilinin de üyesi olduğu ... Kooperatifi tarafından müteahhit .....